在人们愈发重视契约的社会中,合同的类型越来越多,它也是减少和防止发生争议的重要措施。那么大家知道正规的合同书怎么写吗?下面是整理的采购合同通用5篇,如果对您有一些参考与帮助,请分享给最好的朋友。
购货单位(以下简称甲方):广西凌云县金山油茶科技有限公司
供货单位(以下简称乙方):
甲、乙双方经过友好协商,自愿建立粮油和副货物购销合作关系,为明确双方的权利义务,保障双≮≯方利益,特订立本合同:
一、资质保证:
1、乙方保证具有从事本合同约定商业行为的合法经营权,已合法取得涵盖本合同所涉及货物的经营资质,包括但不限于取得营业执照、经营许可证、卫生许可证在内的相关资格及许可。
2、因乙方违法经营或超范围经营所引起的一切后果由乙方自行承担,同时乙方应加倍赔偿因此给甲方造成的全部直接和预期可得利益损失。
3、乙方提供加盖单位公章或签字的上述资质文件副本的复印件作为本合同的附件。
二、采购方式:
1、甲方每次采购前,以口头方或书面形式向乙方下达订单,订单内容应详细说明订购货物的品名、数量、交货地点和特殊要求等;
2、如甲方临时对订单进行变更品种或增减用量,应于订货的前一天通知乙方,乙方必须按照甲方的要求送货。
3、乙方每次随货自备一式三份的送货清单,两份供甲方验货签字确认使用,甲、乙双方各持一份,作为送、收货的凭证。
三、质量保证:
乙方提供的粮油及农副产品的质量应当符合以下标准:
1、经国家和地方质检和卫生、食品等行政部门检测合格的货物;
2、通过国家食品生产许可的货物且货物包装具有QS认证标志;
3、乙方所提供的货物为甲方要求之品牌规格的货物,非假冒伪劣、以次充好或侵犯其他第三人合法权益的货物;
4、乙方所提供的单位货物应当符合标签标明的数量或体积,不存在少斤短两的情形,否则乙方应按单位货物货款的2倍向甲方赔偿损失。
四、数量要求:
1、订货数量以每次的订单为准;
2、乙方未按订单要求的数量交货时,少交的部分,如甲方不需要,以甲方实际收到的数量为准;如甲方需要,乙方应当在一日内补交。
五、货物价格:
1、货物价格由双方协商确定,但乙方应确保提供给甲方的货物价格不得高于伶站瑶族乡政
府所在地同种货物的市场的批发最低价;
2、合同签订后乙方提供报价单作为本合同附件,双方的价格按照报价单进行。报价单包括货物的品牌、规格、品名、产地、单价、质量标准等。
3、报价单约定的价格有效期内任何乙方不得变动。如因价格发生变化需要进行调整时,任何乙方可在订货前书面通知对方,双方商定后,由乙方重新提供报价单,按照新的报价单执行。
3、如甲方在同期比价中发现乙方提供的货物价格高于市场批发最低价格,则以市场最低批发价格进行结算,乙方不得提出异议。
六、送货时间、方式和费用承担:
乙方应保证按甲方订单要求的时间保质保量的送货到交货地点,不得延期,否则应当按照本合同的约定向甲方支付违约金。运输费用由乙方自行承担。
七、付款方式
1、结算方式:转账支票方式;
2、双方确认采用月结方式,货款分为每月支付一次,乙方于每月10日备齐上月送货清单并开具发票到甲方的指定地点对账,甲方在核对确认无误后2个工作日内支付;
3、甲方将货款转入乙方指定的帐户,不得将货款交给其他人员或转入其它的帐户。
乙方指定收款帐户:户名: ,开户行: 帐号:
八、违约责任
1、因乙方不具备本合同第一条约定的相关资质或乙方交付的货物存在质量问题或造成安全事故时,乙方无权要求甲方支付剩余货款,且甲方有权解除本合同,乙方应当赔偿因此给甲方造成的一切损失;
3、乙方延期或不能提供合格货物而影响甲方对货物的正常使用时,除按照当次货款金额向甲方支付违约金外,还应当赔偿甲方因不能按时使用货物所造成的一切损失。
4、本条中乙方应当承担的违约金,甲方有权直接从乙方货款中扣除,甲方将在扣除时书面通知乙方,乙方不得提出异议。
5、甲方对乙方提供的货物有任何意见,可随时向乙方提出,乙方应及时改进,否则,甲方有权停止与乙方的合作。
6、本合同履行过程中,乙方如解除合同需提前一个月书面通知甲方,否则乙方承担因此给甲方造成的一切损失。
九、争议解决方式
本合同履行中发生争议时,双方应当首先通过友好协商的方式解决,协商不成时,双方同意提交人民法院诉讼解决。
十、合同有效期限
暂定壹年,自20xx年6月 日至20xx年5月 日有效,合同到期否续签双方另行协商。
十一、其它
1、本合同自甲、乙双方签字或盖章之日起生效。本合同有关附件、双方在合同履行过程中
产生的相关订单和往来文件(包含传真和数据电文)为本合同不可分割的一部分,与本合同具有同等法律效力。
2、本合同一式二份,甲、乙双方各持一份,未尽事宜另行协商。
甲 方: 乙 方: 代表人:
电 话:
传 真:
电子邮件:
年 月 日
代表人: 电 话: 传 真: 电子邮件: 年 月 日
合同号:______________
甲方(采购人):______________签定地点:______________
乙方(中标人):______________签定日期:____年____月_____日
根据甲方申请并经核准的政府采购计划(号),甲方委托(招标代理机构)对进行招标采购(招标编号:)的招标结果,乙方为中标人,现依照招标文件、投标文件及相关文件的内容,双方达成如下协议:
1、合同标的和合同价格
产品名称
规格型号
生产厂家
数量单价
数量
单价
总价
交货期
合同总金额(大写)(合同总金额包含备件、专用工具、安装、调试、检验、技术培训及技术资料和运输保险等费用):人民币(:)
2、交货方式和交货地点
2.1交货方式:
2.2交货地点:
3、供货清单
3.1供货清单:包括产品主机、随机备品备件、专用工具的名称及数量。(采购人对包装及运输有特别要求的,应作具体约定。)
4、付款方式与条件
4.1货物交货付款
全部货物交货并经验收合格后,甲方凭收讫货物的验收凭证和货物验收合格文件等材料以方式向乙方一次性支付%的货物价款。(若乙方有支付履约保证金的,可在支付货款时予以扣除。)
现场交货条件下,乙方要求付款应提交下列单证和文件。
a、金额为有关合同货物价格%的正式发票。
b、制造厂家出具的货物质量合格证书。
c、甲方已收讫货物的验收凭证。
d、甲方签发的验收合格文件。
4、2分期支付货款的,余下的货款应于(时间)支付
5、质量要求和技术标准
质量条款可细分为产品质量、包装质量、技术资料质量等内容。
(质量要求和技术标准应按招标文件要求填列。)
6、安装调试、技术服务、人员培训及技术资料
(安装调试、技术服务、人员培训及技术资料应按招标文件要求填列。)
7、验收
(货物验收标准和方法应按招标文件要求填列。)验收结果经双方确认后,双方代表必须按规定的验收交接单上的项目对照本合同填好验收结果并签名盖章。
验收可细分为到货时的外在质量的验收,投产前的质量验收,大型设备可能还存在更多的验收步骤和验收方式,采购人可在招标文件中细化规定。
8、质量保证
各合同包货物质保期要求均为货物经最终验收合格后个月,在质量保证期内设备运行发生故障时,乙方在接到甲方故障通知后小时内应委派专业技术人员到现场免费提供咨询、维修和更换零部件等服务,并及时填写维修报告(包括故障原因、处理情况及甲方意见等)报甲方备案,若小时内无法排除故障,则应先提供同档次备用机供甲方使用。其中发生一切费用由乙方承担。质量保证期内乙方有责任对设备进行不定期的巡查检修。投标人视自身能力在投标文件中提供更优、更合理的维修服务承诺。
9、知识产权:
乙方须保障甲方在使用该货物或其任何一部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或工业设计权等知识产权的指控。如果任何第三方提出侵权指控与甲方无关,乙方须与第三方交涉并承担可能发生的责任与一切费用。如甲方因此而遭致损失的,乙方应赔偿该损失。
10、违约责任
10.1未按期交货的违约责任
10.1.1如果乙方未能按合同规定的时间按时足额交货和的(不可抗力除外),在乙方书面同意支付延期交货违约金的条件下,甲方有权选择同意延长交货期还是不予延长交货期,甲方同意延长交货期的,延期交货的时间由双方别行确定。延期交货违约金的支付甲方有权从未付的合同货款中扣除。延期交货违约金比率为每迟交1天,按迟交货物金额的%。但是,延期交货违约金的支付总额不得超过迟交货物部分合同金额的%。
10.1.2如果乙方未能按合同规定的时间或双方另行确定的延期交货期按时足额交货的(不可抗力除外),每逾期1天,乙方应按迟交货物金额的%向甲方支付逾期交货的违约金。逾期交货违约金的支付甲方有权从未付的合同货款中予以扣除。若乙方逾期交货达30天(含30天)以上的,甲方有权单方解除本合同,乙方仍应按上述约定支付延期交货违约金。若因此给甲方造成损失的,还应赔偿甲方所受的损失。
10.2若乙方不能交货的(逾期15个工作日视为不能交货,因不可抗拒的因素除外)或交货不合格从而影响甲方正常使用的,乙方应向甲方偿付不能交货部分货款的%的违约金。违约金不足以补偿损失的,甲方有权要求乙方赔偿损失。
10.3如果乙方未能按照合同约定的时间提供服务的,每逾期天的,乙方应向甲方支付元违约金,若因此给甲方造成损失的,乙方还应赔偿甲方所受的损失。
10.4甲方逾期付款的(有正当拒付理由的除外)应按照逾期金额的每日%支付逾期付款违约金。
11、违约终止合同
11.1在补救违约而采取的任何其他措施未能实现的情况下,即在甲方发出的违约通知后30天内(或经甲方书面确认的更长时间内)仍未纠正其下述任何一种违约行为,甲方有权向乙方发出书面违约通知,甲方终止本合同:
11.1.1如果乙方未能在合同规定的期限内或双方另行确定的延期交货时间内交付合同约定的货物。
11.1.2乙方未能履行合同项下的任何其它义务。
12、不可抗力
因不可抗力造成违约的,遭受不可抗力一方应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由,并在随后取得有关主管机关证明后的15日内向另一方提供不可抗力发生以及持续期间的充分证据。基本于以上行为,允许遭受不可抗力一方延期履行、部分履行或者不履行合同,并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。
本合同中的不可抗力指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。包括但不限于:自然灾害如地震、台风、洪水、火灾;政府行为、法律规定或其适用的变化或者其他任何无法预见、避免或者控制的事件。
13、合同纠纷处理方式:因本合同或与本合同有关的一切事项发生争议,由双方友好协商解决。协商不成的,任何一方均可选择以下方式解决:
(1)向(甲方所在地)仲裁委员会申请仲裁;
(2)向有管辖权的人民法院提起诉讼。
14、其他约定
14.1本采购项目的招标文件、中标人的投标文件以及相关的澄清确认函(如果有的话)均为本合同不可分割的一部分,与本合同具有同等法律效力。
14.2本合同未尽事宜,双方另行补充。
14.3本合同一式三份,经双方授权代表签字并盖章后生效。甲方、乙方各执一份,送招标项目行政监督部门备案一份,具有同等效力。
甲方:____________________________乙方:____________________________
单位地址:____________________________单位地址:____________________________
法定代表人:____________________________法定代表人:____________________________
委托代理人:____________________________委托代理人:____________________________
电话:____________________________电话:____________________________
开户银行:____________________________开户银行:____________________________
账号:____________________________账号:____________________________
甲方:身份证号码:
乙方:身份证号码:
为了发挥双方的优势,根据《中华人民共和国合同法》,经双方充分协商,依平等自愿、等价有偿的原则,达成如下协议:
一、甲方委托乙方全权负责 矿石现货的采购、洽谈工作。
二、乙方积极为甲方组织货源,协助甲方做好矿石运输、和质量把关。并最大限度保证甲方 对矿石数量的要求。
三、甲方给予乙方每吨 元人民币,作为乙方的采购佣金。
四、采购佣金的结算方式:
每1000吨结算一次。于甲方收满1000吨矿石之日起,三日内全额、一次性支付给乙方。
五、违约责任:
1、甲方收满合约规定数量矿石后,如未能在规定时间之内全额支付乙方采购佣金的,每拖欠 1天,甲方支付相当于乙方佣金总额的 作违约金;
2、合约期内,甲方不得无故取消乙方的采购代理权或把代理权转给其他人。
如违约,甲方支付相当于合同期内采购总额 的违约金,补偿乙方。
六、补充协议:
七、本协议有效期从20 年 月 日起至20 年 月 日止。
八、本协议一式两份,甲乙双方各执一份。一经签订,即具法律效力。
九、争议解决:甲乙双方协商解决,或提交当地劳动仲裁机关或人民法院裁决。
甲方(盖章): 乙方(盖章):
代理人(签字): 代理人(签字):
身份证号码:身份证号码:
签约日期:20 年 月日 签约日期:20 年 月日
发包人(全称): 承包人(全称):
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本采购合同各类事项协商一致,订立本合同。
一、工程概况
工程名称:
工程地点:
工程内容:机场建设
工程立项批准文号:BMF20xx1116A
资金来源:上级拨款
二、工程总承包范围
承包范围:40519特种工程师承建的所有工程需使用的外加剂。
三、合同工期
开工时间: 20xx年 3月01日(以发包人确认的开工报告时间为准)。
竣工时间: 待定
合同工期: 待定
四、质量标准
工程质量标准:符合各类军用指标
五、合同价款
六、组成合同的文件
组成本合同的文件包括:
1、合同协议书
2、本合同专用条款
3、本合同通用条款
4、标准、规范及有关技术文件
5、施工图纸(此项不公开)
6、工程报价单
双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。
八、承包人向发包人承诺按照合同约定提供外加剂,并保证外加剂各项指标均能够达到军用机场建设标准。
九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。
十、合同生效
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
甲方:____________________
法人代表:________________
乙方:____________________
法人代表:________________
一、合同签订
甲乙双方依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国食品安全法》及其他有关法律、法规的规定,在平等、自愿、协商一致的基础上,建立长期友好采购合作关系、订立本合同,具体内容如下:
二、法律文书
在甲乙双方对本合同签字盖章之前,乙方须将下列证件等资料之原件交甲方验证后将其复印件加盖公章提供给甲方:(1)营业执照;(2)税务登记证(国税);(3)税务登记证(地税);(4)食品生产许可证;(5)组织机构代码证;(6)商标注册证。
如乙方提供上述证件等资料与本合同或乙方的商品不符,甲方有权与乙方解除本合同。
三、商品数量及品名规格
商品名称:__________
品质等级:__________
原产地:____________
数量:______________
四、商品价格
单价_______元,总计______元。
五、商品送货及质量
1、乙方交货时间:_______________
2、乙方交货地点:_______________
3、乙方应于本合同签订之日起,_________日内送达货物
4、乙方应在商品标明的保质期及保质条件下,对其提供的商品质量全面负责,乙方不得提供假冒伪劣商品或已临近失效期(质保期)及超过质保期的商品给甲方。如乙方提供商品因质量问题,引起甲方被客户投诉索赔而导致甲方受到的经济、商誉及其他损失,由乙方承担相应的法律责任及全额经济损失,同时甲方将对乙方处以一定的经济处罚。
5、乙方提供的产品需与提供的样品一致,若有品质与品种的变化,由乙方承担相应的损失
6、乙方须保证其提供的商品符合中华人民共和国法律、法规,各行政部门的规章、制度、地方法规、行政命令及各行业标准的规定。如有触犯,由乙方负全部责任。
六、商品的所有权、知识产权
1、乙方应保证其提供给甲方的商品之来源合法,乙方在交付商品前对交付商品拥有合法的所有权。
2、乙方应保证其提供给甲方的商品没有侵犯任何企业、自然人的知识产权,如商标权、著作权及专利权等。
七、商品包装
1、商品的包装应符合中华人民共和国有关的法律法规的规定及双方的约定,并确保商品安全、卫生的运交给甲方出售于客户使用。
2、商品的包装之标示应符合中华人民共和国法律、法规等有关标示的说明如产地、原材料、用途、警语、保质期及保质条件、生产日期等规定。
八、票据
1、乙方应根据中华人民共和国有关的规定,按甲方要求开具有效的如下相应票据。
(1)_________;
(2)__________。
九、付款方式
乙方给甲方_____天账期,时间以乙方送货到甲方仓库之日起算,如遇周末或国家法定节日顺延_______天。
十、本合同期限
本合同的有效期限为自______年____月____日至______年_____月____日止。
十一、违约责任
1、如甲方无正当理由逾期付款,在乙方提供有效证据的前提下,由甲方按逾期金额,按银行同期贷款利率向乙方承担逾期付款的利息损失。
2、如乙方违反本合同的约定,甲方有权中止本合同中约定的应向乙方支付的全部货款,直到双方就解决乙方违约事由达成协议或由法院判决后,甲方再按协议或法院判决书支付货款,但甲方不承担中止支付货款期间的贷款利息或违约金。
十二、免责条款
在本合同执行过程中,如遇地震、战争等自然灾害或因政府法令、政策改变等不可抗拒因素而造成的本合同无法实施的情况,则甲乙双方自然免责。
十三、商业贿赂
1、甲乙双方都坚决同意拒绝商业索贿、行贿及其他不正当之商业行为;
2、若甲方任何职员要求乙方给予任何形式的不正当利益,乙方提供相关证据予甲方,甲方查实后将严肃处理,并为乙方保密。同时将根据具体情况,给予乙方更多的商业机会。
3、若乙方以任何形式的利益给予甲方的任何职员,以图获取任何不适当的商业利益或更特殊的商业待遇者,甲方将停止与乙方的一切合作,并可依法对乙方采取必要的措施。
十四、合同生效条件
1、本合同经双方签字盖章后生效,对双方同具法律效力。
2、本合同未尽事宜由甲乙双方另行签订补充协议。
十五、争议解决
甲乙双方本着诚实信用和友好协商的精神严格执行本合同及相关附件。若产生争议双方应共同协商以期解决;协商解决未果甲乙双方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。
十六、本合同一式_____份,甲乙双方各执______份。
甲方:_____________乙方:__________________
日期:___年___月___日日期:___年___月___日