在人们的法律意识不断增强的社会,合同起到的作用越来越大,签订合同能平衡双方当事人的平等地位。那么相关的合同到底怎么写呢?
甲方(购方):
乙方(销方):
经双方协定一致,签订水泥合同条款如下:
一、 产品数量、单价:
甲方采购乙方水泥约 吨,价格以送货同时期市场价为准,(每批次水泥由甲方在送货单上确定价格及金额),且不得高于____市造价办发布的施工周期的价格。
二、 质量标准:
水泥标号执行国家规定标准,由乙方按每编组向甲方交送水泥出厂质量合格报告。甲方凭单验质,并按规定复检,复检不合格所造成的损失概由乙方负责。
三、 袋重误差必须达到国家规范,超过误差标准按实际结算数量。
四、 交货方式、地点和运杂费负担:
乙方必须按甲方要求将水泥送到甲方各施工单位工地的指定地点,乙方凭甲方签发单及施工单位出具的收货证明(入库单)作为与甲方结算的依据。运费,上、下车费均由乙方负责。
五、 乙方供应要求:
乙方必须按甲方的文字通知要求及时将水泥运到工地(甲方提前15天下达材料需用计划),如乙方不能按期限供货导致甲方不能正常施工的,甲方有权解除合同并追究乙方给甲方造成的停工损失。
六、 付款方式和期限:
乙方先期垫付 吨水泥给付甲方使用,其款项在全部主体工程封顶后7天内付清。 吨以后乙方向甲方提供的水泥每 吨凭甲方的收货单结算一次,结算时乙方要提供厂方发票。如甲方未能按时给付货款,逾期货款按月息 利息计息。计息超过两个月后如仍未能付清货款也可用房屋作抵押。
七、 其它:
1、 乙方不能交货或逾期交货的,按逾期交货货款总值计算,每天偿付 的违约金。
2、 乙方所交水泥质量、规格不符合合同规定,除自行负责处理外,还要陪偿甲方的实际损失。
八、 本合同一式肆份,签字后生效。双方各执贰份。
甲方: 乙方:
单位名称(章): 单位名称(章):
________年____月____日________年____月____日
供货方: (以下简称供方)
需货方: (以下简称需方)
供需双方本着以诚为本、互惠互利的原则,经双方协商一致,根据《中华人民共和国合同法》的规定,订立合同如下:
第一条、产品
第二条、供货日期:从 ______年______月_____日起至本工程竣工完成日止。期间送货以需方通知为准(需提前三天通知)。
第三条、质量要求:供方在需方用货前提供货物样品,由供方提供产品合格证,并负责产品检测,检测费用由供方负责,检测报告及现场拉拔试验提供给方存档,供方供给需方同样质量的产品。供货方必须保证原材料为合格产品,需方使用后,供方必须保证外墙面不发生渗漏。如供货方的产品发生外墙渗漏、面砖脱落等现象,供货方应承担全部经济损失,并按需方要求的工期负责外墙面的。维修,如果供方未能按需方要求的时间进场维修,需方有权另择其他队伍维修,其相关费用在留下20%的货款中扣除。
第四条、货款及费用等付款及结算办法:
1、交货方式:所有货物由供方送往供需双方共同约定的交货地点,所需运输费用由供方承担,并由供方负责卸车。
2、交货地点:
3、结算方式:
第五条 经济责任
(一)供方应负的经济责任
1、产品品种、规格、质量不符合本合同规定时,需方同意利用者,按质论价。不能利用的,供方应负责包退、包换。由于上述原因延误交货时间,每逾期一日,供方应按逾期交货部分货款总值的万分之三计算向需方偿付逾期交货的违约金。
2、供方未按本合同规定的产品数量交货时,少交的部分,需方如果需要,应照数补交。如需方需要而供方不能交货,则供方应付给需方不能交货部分货款总值5%的罚金。
3、如因供方的产品使用后出现质量问题,造成外墙面砖脱落,或外墙渗水,供方应承担全部经济责任。
(二)需方应负的经济责任
1、供方供货无误的前提下,如需方中途退货或使用其它同类产品,需方应赔偿本合同总金额5%给共�
2、需方如未按规定日期向供方付款,每延期一天,应按延期付款总额每日万分之三计算付给供方,作为延期罚金。
第六条 产品价格如须调整,必须经双方协商后方能变更。
第七条 如需方须变更产品品种、规格、质量、包装时,应提前 天与供方协商。
第八条 本合同所订一切条款,任何一方不得擅自变更或修改。如一方单独变更、修改本合同,对方有权拒绝生产或收货,并要求单独变更、修改合同的一方赔偿一切损失。
第九条 任何一方如确因不可抗力的原因,不能履行本合同时,应及时向对方通知不能履行或须延期履行、部分履行合同的理由。在取得对方同意后,本合同可以不履行或延期履行或部分履行,并免予承担违约责任。
第十条 本合同在执行中如发生争议或纠纷,甲、乙双方应协商解决,如协商不成,供需双方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。
第十一条 本合同自双方签章之日起生效,到供方将全部订货送齐经需方验收无误,并按本合同规定将货款结算以后作废。
第十二条 本合同在执行期间,如有未尽事宜,由供需双方协商另行签订补充协议,补充协议与本合同有同等效力。
第十三条 本合同一式
甲方:
乙方:
经 办 人:
负 责 人:
电 话:
电 话:
开户银行:
开户银行:
账 号:
账 号:
______年______月_____日
______年______月_____日
供方: 合同编号:
需方: 签订地点:
一、产品名称、规格型号、数量及金额: 签订时间:年 月 日
二、质量要求技术标准:按照GB/T11968-20xx要求生产,由供方负责提供产品相关质量技术资料。
三、交货时间、数量、地点:
四、装车、运输、卸车方式和费用承担:
五、结算方式: 如逾期支付的,乙方承担未付总金额的0.3%每日的滞纳金,供方有权停止供货并解除合同,由此产生的相关费用由需方承担。
六、产品接收确定人员,产品进场后需方指定由 同志验收数量并签收,电话如果发生变动,应及时以书面形式通知供方。
七、验收标准方法和提出异议的时间办法:
1、产品交接时,由需方按标准验收为准,不合格产品由供方随车带回。
2、需方在收到产品后,如果发生产品质量有问题,应妥善保管,并在3日内供方提出书面异议。供方在收到需方书面异议后,应在3日内与需方协商解决。
八、不可抗力:供需双方任何一方因不可抗力的原因,不能履行本合同时,应及时向对方通知不能履行或延期履行合同的理由。在取得相应机关证明后,本合同可以不履行或部分履行,并免于承担违约责任。
九、违约责任:按照《合同法》追究违约方责任。
十、解决合同纠纷的方式:本合同执行过程中如发生争议,由双方协商解决;如双方协商解决不成,可向六安市仲裁委员会申请仲裁或向六安市人民法院起诉。
十一、其它约定事项:
十二、本合同一式两份,供需方各执一份,有效期自签字盖章之日起至货款付清之日止。
甲方:乙方:年月日:
供方:____需方:____
甲、乙双方经友好协商,就乙方所采购一事。达成如下协议:
一、产品型号、数量、合同价格及金额。
二、质量要求技术标准、供方对质量负责的条件和期限:国标
三、交(提)货时间:
四、运输方式及到站港和费用负担:
五、结算方法和期限:
六、如需提供担保,另立合同担保书,作为本合同附件
七、违约责任:
八、解决合同纠纷的方式
(1)向法院起诉
(2)向工商申请仲裁
供方:____需方:____
委托代理人:____委托代理人:____
单位地址:____单位地址:____
开户银行:____开户银行:____帐号:____帐号:____
联系电话:____联系电话:____
合同签订日期:____年____月
签订地点____
供货方: (以下简称供方)
需货方: (以下简称需方)
供需双方本着以诚为本、互惠互利的原则,经双方协商一致,根据《中华人民共和国经济法》的规定,订立合同如下:
第一条、产品
第二条、供货日期:从20xx年6月15日起至本工程竣工完成日止。期间送货以需方通知为准(需提前三天通知)。
第三条、质量要求:供方在需方用货前提供货物样品,由供方提供产品合格证,并负责产品检测,检测费用由供方负责,检测报告及现场拉拔试验提供给需方存档,供方供给需方同样质量的产品。
第四条、货款及费用等付款及结算办法:
1、交货方式:所有货物由供方送往供需双方共同约定的交货地点,所需运输费用由供方承担,并由供方负责卸车。
2、交货地点: 都尉街道办事处
3、结算方式:
第五条 经济责任
(一)供方应负的经济责任
1、产品品种、规格、质量不符合本合同规定时,需方同意利用者,按质论价。不能利用的,供方应负责包退、包换。由于上述原因延误交货时间,每逾期一日,供方应按逾期交货部分货款总值的万分之三计算向需方偿付逾期交货的违约金。
2、供方按本合同规定的产品数量交货时,少交的部分,需方如果需要,应照数补交。如需方需要而供方不能交货,则供方应付绘需方不能交货部分货款总值的5%的罚金。
(二)需方应负的经济责任
1、供方供货无误的前提下,如需方中途退货或使用其它同类产品,需方应赔偿本合同总金额5%给共�
2、需方如未按规定日期向供方付款,每延期一天,应按延期付款总额每日万分之三计算付给供方,作为延期罚金。
第六条 产品价格如须调整,必须经双方协商后方能变更。
第七条 如需方须变更产品品种、规格、质量、包装时,应提前 天与供方协商。
第八条 本合同所订一切条款,任何一方不得擅自变更或修改。如一方单独变更、修改本合同,对方有权拒绝生产或收货,并要求单独变更、修改合同的一方赔偿一切损失。
第九条 任何一方如确因不可抗力的原因,不能履行本合同时,应及时向对方通知不能履行或须延期履行、部分履行合同的理由。在取得对方同意后,本合同可以不履行或延期履行或部分履行,并免予承担违约责任。
第十条 本合同工在执行中如发生争议或纠纷,甲、乙双方应协商解决,如协商不成,供需双方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。
第十一条本合同自双方签章之日起生效,到供方将全部订货送齐经需方验收无误,并按本合同规定将货款结算以后作废。
第十二条本合同在执行期间,如有未尽事宜,由供需双方协商另行签订补充协议,补充协议与本合同有同等效力。
第十三条本合同一式 份,由甲、乙双方各执 份。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
近年来,随着现代化社会发展水平的不断提高以及科学技术的进步发展,电子材料的表面抛光技术得到较快发展。
甲方(采购方): (以下简称甲方) 乙方(供应方): (以下简称乙方)
甲方由于 工程项目建设的需要,现需从乙方处采购 等材料(或器材)。根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定,遵循平等、自愿、公开和诚实信用的原则,经甲乙双方协商一致,订立本合同。
第一条 产品及价款
第二条 供货时间
从 年 月 日起至 本工程竣工完成日 止。期间送货以甲方通知为准(需提前通知)。
第三条 质量要求
乙方在甲方用货前需提供材料样品,由乙方提供产品合格证、检测报告等证明材料,证明材料提供给甲方存档使用,乙方供给甲方同样质量的产品。乙方必须保证原材料为合格产品,应满足设计图纸要求,并且符合国家现行标准及规范要求。
第四条 运输、交货及收货
1、交货方式:所有货物由乙方送往双方共同约定的交货地点,并由乙方负责卸车,所产生的费用由 承担。
2、交货地点:
3、货物交与甲方之前,由乙方妥善保管。在进行验收时,如发现缺少、损坏等,甲方有权拒收,因此造成的损失,由乙方自行承担。达到收货要求的,甲方应及时对货物进行签收。
第五条 支付及结算方式
现金支付 银行转账
2、结算方式:按每月甲方公司审核完毕后的乙方当月提供材料及完成附加服务的实际量支付货款或费用。待甲方办理好审计后,累计资金支付至最终结算价的 。留 作为材料质保金, 年后无息返还。
第六条 违约责任 (一)乙方应负的责任
1、产品品种、规格、质量不符合本合同规定时,甲方同意利用者,按质论价。不能利用的,乙方应负责包退、包换。由于上述原因延误交货时间,每逾期一日,乙方应按逾期交货部分货款总值的万分之三计算向甲方偿付逾期交货的违约金。
2、乙方按本合同规定的产品数量交货时,少交的部分,甲方如果需要,应照数补交。如甲方需要而乙方不能交货,则乙方应付绘甲方不能交货部分货款总值的5%的罚金。
3、乙方供应甲方使用的建材必须保证质量,承担对所供应建材质量问题引起一切法律责任,以及赔偿甲方所有的损失。
(二)甲方应负的责任
1、乙方供货无误的前提下,如甲方中途退货或使用其它同类产品,甲方应赔偿本合同总金额 5% 给乙�
2、对已到达约定交货地点的货物,如发生非乙方原因的甲方拒绝接货或退货,甲方应承担因此而造成的损失和运输费用及罚金。
3、甲方如未按规定日期向乙方付款,每延期一天,应按延期付款总额的三计算付给乙方,作为延期罚金。
第七条 合同的调整
1、产品价格如须调整,必须经双方协商后方能变更。
2、如甲方须变更产品品种、规格、质量、颜色、包装等时,应提前天与乙方协商解决。
3、本合同所订一切条款,任何一方不得擅自变更或修改。如一方单独变更、修改本合同,对方有权拒绝履行,由此造成的一切损失由单独变更、修改合同的一方承担。
第八条 不可抗力
任何一方如确因不可抗力的原因,不能履行本合同时,应及时向对方通知不能履行或须延期履行、部分履行合同的理由。在取得对方同意后,本合同可以不履行或延期履行或部分履行,并免予承担违约责任。
第九条 争议解决方式
本合同在执行中如发生争议或纠纷,甲、乙双方应协商解决,如协商不成,供需双方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。
第十条 合同生效与终止
本合同自双方签章之日起生效,到乙方将全部订货送齐经甲方验收无误,并按本合同规定将货款结算以后终止。
第十一条 其他约定事项
第十二条 本合同一式 份,由甲、乙双方各执 份。
本合同未尽事宜,由甲乙双方协商处理。
甲 方: (盖章) 乙 方: (盖章)
负 责 人: 负 责 人:
电 话: 电 话:
开户银行: 开户银行:
账 号: 账 号:
日 期: 日 期:
第一条商品名称(请认真阅读以下内容,确认您所报来的商品品牌、规格型号、颜色及数量后再签字。如有不明之处,务请当面问清,以免发生纠纷。)
单位:元/
第二条质量标准:
_________。
第三条交货及安装:
交货方式:(送货/送货安装/买方自提);交货时间:_________;交货地点:_________;选择送货安装方式的,买方应为卖方提供安装条件,安装标准及方式为:_________。
第四条验收及三包责任:
对于卫浴洁具的规格、颜色、品牌与约定不符及有表面瑕疵的,买方应在(交货/安装)时当场提出异议,经核实卖方应无条件补足或换货;有内在质量问题的,包修期限为_________年,卖方负责免费修理;但经专业检测机构检验不符合(约定质量标准/国家标准、行业标准)的,自交货之日起两年内买方有权要求卖方无条件换、退货。
第五条付款方式及时间:双方约定以第_________种方式支付价款。
(一)签订本合同时,买方支付(定金/预付款)_________元(定金不得超过总价款的20%),交货验收后一次性支付余款;
(二)_________。
第六条违约责任:
(一)一方迟延交货或提货的,每超过一日向对方支付迟延部分价款_________%的违约金;
(二)卖方迟延交货超过_________日的,除按前款规定支付违约金外,买方还有权解除合同,卖方已收取的预付款或价款应全额返还;已支付的定金,买方在不收取违约金的情况下可要求卖方双倍返还;
(三)买方无正当理由单方解除合同的,应赔偿由此给卖方造成的损失,已支付的定金无权要求返还。
第七条卖方撤离展销会或市场的,由展销会和市场主办单位先行承担赔偿责任;主办单位承担责任之后,有权向卖方追偿。
第八条争议解决方式:
本合同项下发生的争议,双方应协商或向市场主办单位、消费者协会申请调解解决,也可向行政机关提出申诉;协商、调解、申诉解决不成的,应向_________人民法院提起诉讼,或按照另行达成的仲裁条款或仲裁协议申请仲裁。
第九条其他约定事项:
_________。
第十条双方可以书面形式对本合同予以变更或补充,但变更或补充减轻卖方责任的,以本合同为准。
买方(盖章):_________卖方(盖章):_________
住所:_________住所:_________
联系电话:_________联系电话:_________
委托代理人(签字):_________法定代表人(签字):_________
委托代理人(签字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
签订地点:_________签订地点:_________
主办单位(盖章):_________
住所:_________
联系电话:_________
法定代表人(签字):_________
委托代理人(签字):_________
_________年____月____日
签订地点:_________
甲方:_______
乙方:_______
经甲、乙双方平等协商,就甲方向乙方购买桥架事宜达成一致意见,并签订本合同。
一、标的及数量
1、标的名称、品种、型号规格、单价、金额详见合同“货物清单”,乙方交付的货物必须与“货物清单”的内容要求相一致。
2、供货数量:本合同“货物清单”的供货数量是预计数,实际供货数量以每次甲方实际要求的供货数量为准。
二、价格
1、本合同总价格为预计数,实际价格按每次实际供货数量乘以本合同单价为准。合同单价已包含各种税费、设计、制造、检验、包装、运输、售后服务等发生的所有费用及一切税费,乙方按甲方要求的交货地点交货。
2、除双方同意根据合同规定对合同进行变更或修改外,不论实际数量大于或小于合同预计数量,在合同执行期间按本合同单价执行。
三、货物清单
四、交货时间和地点
1、在合同有效期内,乙方按“货物清单”中的货物(包括数量增加部分),在接到甲方的当批交货通知后2天内将当批货物送到甲方施工地点。交货时必须携带送货清单,并明物资名称、型号规格、单位、数量、单价、总价,同时开具有效单据。
2交货地点 甲方施工现场
五、支付
按合同单价和乙方实际送货数量,而且每批货物通过质量验收合格后以人民币为货币单位结算,货到付款,同时乙方需提交下列完整单据和经甲方签收的送货清单。
六、专利权
乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时免受第三方提出侵犯其任何专利、注册的设计、版权、商标、商品名称或其他知识产权工业设计权的起诉及索赔。若甲方受到此类索赔或起诉,则责任由乙方承担。
七、包装和装运
包装必须与运输方式相适应,包装方式的确定及包装、运输费用均由乙方负责;由于不适当的包装而造成货物在运输过程中有任何损坏由乙方负责。 八、质量标准
1、根据国家或行业的有关标准。
2、以货物的型号规格及经甲方确认的乙方提供的封存清单样品作为本合同货物的质量标准。
九、验收与质量保证
1、验收标准
a)、甲方对货物制订的检验标准(钢性镀锌板,纯板材厚度为1.2mm)
b)、以经甲方确认的乙方提供的封存样品、技术性能参数、质量参数和国家质量标准作为对货物的检验标准。
2、检验方法
a)、采取目测和简易测量的方法对货物的外观检验,对照合格证书对产品进行检验。
b)、采取送验的方法对货物进行检验。如检验不合格,检验费由乙方支付。
c)、采取使用的方法对货物进行检验。
3、质量保证
a)、乙方保证合同物资完全符合国家有关质量标准和合同规定的质量、规格和性能的要求,严禁提供假冒伪劣产品,一经发现,甲方有权解除本合同,且因此而产生的一切费用和责任由乙方承担。
b)、合同货物质保期为验收合格后30年,保期内出现质量问题,由乙方在七天内免费负责更换,造成甲方的损失,由乙方负责。
十、违约索赔与赔偿
1、误期索赔
除非双方书面同意延迟到货,若乙方未能按双方协商确定的到货期交货,且延迟超过2天,甲方有权对超过2天以后的延期追索违约金,该违约金应是延迟交货的货款以每满一天0.2%计算,误期索赔金额最高不得超过货物总价的5%。如果延迟是由于不可抗力事件造成,到货时间可相应延长。如果乙方未按合同执行或因疏忽而未能履行本合同项下义务以致严重影响项目进行时,或由于乙方延误导致其应支付的违约金额达到合同规定的限额时,乙方应在甲方限定的时间内采取有效措施补救上述失误或疏忽。
2、质量索赔
乙方应提供与合同要求相符的货物,如经检验,证实所供货物与合同不符或存在缺陷,或使用的材料不合适,甲方可根据本合同有关质量保证或检验的规定,在质量保证期内及时提出索赔,乙方同意甲方选择下述一种或多种结合的方法解决索赔事宜:
1)乙方同意甲方退货,并将货物被拒收前甲方已付的所有款项退还甲方,乙方承担由此发生的一切损失和费用,包括利息、银行手续费、运费、检验费、仓储费、装卸费以及为保管、维护和退回被拒收货物所发生的其它所需的费用。
2用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新建材来更换有缺陷的部份,以使货物达到合同规定的规格、质量和性能,乙方承担由此产生的一切费用并负担甲方遭受的一切损失。同时乙方相应延长被更换货物的质保期。
3、所有违约金和赔偿金的支付不减轻乙方合同项下的任何责任和义务。如果甲方所遭受的损失超过违约金,乙方应对超出违约金部分的损失给予赔偿。
4、乙方在履行合同义务时,因其过失(合同项下的过失、侵权或其他)直接对甲方设备或财产造成的物质损失或损害,乙方应向甲方赔偿。
十一、合同变更与修改
1、因甲方的原因变更合同货物的,甲方应以书面形式通知乙方,并经双方协商一致签署有关变更文件。如因此造成乙方履行合同义务的价格或时间增减,将对合同价、交货时间进行公平调整。乙方据此要求的调整必须在收到甲方通知后15天内提出。
2、无论是按原合同要求,或是根据现场实际情况作出变更提供货物,乙方都不能免除其对货物应承担的责任。
3、除了甲乙双方签署书面修改协议,�
十二、争议的解决
1、凡与合同有关的一切争议,甲乙双方应首先通过友好协商解决。如果友好协商后还不能解决,双方同意任何一方可以向平邑县人民法院起诉。
2、在法院审理期间,除正在进行审理的部分外,本合同其他部分应继续执行。
十三、合同生效
合同双方法定代表人或其授权代表签字并加盖公章后本合同生效,合同生效日期 以最后签字日为准。本合同一式肆份,双方各执两份,具有同等法律效力。
甲方:_______ 乙方:_______
签字日期:_______签字日期:_______
签约地点:_______
甲乙双方本着平等互助,诚实首信的原则,根据中华人民共和国合同法,经营法,经双方协商,签订以下合同,以资共同遵守。
一、合同内容
货物的品名,规格型号,数量及单价
二、质量要求(乙方需提供的产品符合下列质量要求)
1、乙方必须提供全新的货物(含零部件,配件等),表面无划痕,无碰撞痕迹,且权属清楚,付产品合格证书及检测报告,不得侵害他人的知识产权。装饰材料购销合同。
2、货物必须符合或优于国家规定的“装饰装修材料有害物质限量”的环境保护标准以及国家和行业规定的其他质量要求,技术指标与出厂标准,做到外观整洁,标识清楚。
3、乙方对其产品包修,包修期为产品质量问题,乙方应负责三包(包修、包换、包退),所产生的费用由乙方自行承担。包修期满后甲方享有终身成本价维修服务。产品质量出现问题,甲方同时有权解除合同,并追究其经济责任、另选供货商。
其他质量要求: 无
三、交货时间与地点
1、乙方负责将货物运送至约定地点,承担相应运输、保管、装卸的费用。并在货物交付给甲方前承担风险责任,甲方在交货地点对数量、外观检查后验收,对产品质量不符合或规格不符的,有违合同原则的产品甲方有权拒收,并由乙方承担因此而产生的经济费用和一切损失。
2、货物需安装调试的,乙方负责安装调试并承担相应的费用甲方在安装调试完毕后10个工作日内验收。乙方在安装调试过程中,应妥善小心,如果对甲方造成损失,应承担相应赔偿责任。
3、货物需安装调试的,乙方应派遣技术人员和组织施工方案按合同规定过的日程内完成安装调试工作,不得有误,并对甲方人员进行必要的技术指导,保证使“采购物品”达到预定的性能指标。
4、在安装调试过程中,乙方提供各种条件及辅助人员的技术指导,在技术人员的技术指导下进行辅助安装、调试及其他工作。
5、交货时间: 交货地点:
四。付款方式
本合同付款方式选择如下等中方式:
1、乙方在货物交付甲方并验收合格后,凭发票要求甲方支付货款。甲方在收到货物后天内结清货款。
2、甲方 在出具正式发票。
3、甲方在年日支付乙方货物定金乙方将货物送至甲方指定地点后余款在月日支付结算,并预留一定比例的质量保证金,待该工程结束验收后规定的工作日内一次结清。
4、国家税收应由乙方自行负责(货物应交税收)。
五。双方违约责任
甲方责任:
1、甲方如中途变更产品品种、规格、型号、质量或包装,应提前通知乙方,经乙方同意后,可以签订书面合同副本。
2、甲方如中途退货应事先争得乙方的同意,乙方同意退货的,应由甲方支付乙方由此造成的相应损失或赔偿相应货物总值 10 %的违约金,乙方不同意退货的甲方仍需按合同规定收货,产品质量不符合国家标准行业规定及合同约定的情形除外。
3、甲方如未按合同约定的日期向乙方付款的每延期一天,应按延期付款总额的万分之或按银行同期利率支付,作为延期付款违约金。
乙方责任
1、产品品种、规格、质量不符合本合同约定时,乙方应在24小时内负责包修、包退、包换并承担因此给甲方造成的全部损失。如果乙方逾期不予包修、包换、包退或该产品在包修、包退、包换一次后仍然出现质量问题,则甲方有权解除合同,同时由乙方向甲方支付总货款的10%(比例)的违约金。
2、乙方应在合同约定的交货时间及地点交货,如果乙方逾期交货,应争得甲方同意,然则每逾期一日,乙方应按总货款的10%(比例)计算,向甲方赔偿逾期违约金,如因乙方原因货物逾期天数过多给甲方造成不可估量损失的乙方应赔偿因此产生的一切损失及相关费用。
3、乙方未按本合同规定的产品数量交货时,少交部分,甲方如需要,应照数补齐,甲方如不需要,可以退货,由退货所造成的损失,由乙方自行承担,如甲方需要而乙方不能交货,则乙方应该给甲方不能交货部分货款总值的20%的违约金,甲方另行采购。
六。免费条款
甲乙任何一方如确因不可抗拒力的原因、因素,不能履行本合同时,应及时向对方通知不能履行或须延期履行,部分履行合同的理由,在取得有关机构证明后,本合同可以不履行或履行部分,并全部或部分免予并承担违约责任。
七。合同争议解决方式
本合同一式两份,在执行本合同中如发生争议或纠纷,甲乙双方应协商解决,也可以由合同鉴定地的工商行政管理部门调解协商,调解不成的可由当地人民法院或当地仲裁机构仲裁解决。
八。合同生效
本合同一式二份,甲乙双方各持一份,双方签字盖章之日起生效,本合同在执行期间,如有未尽事宜,可由甲乙双方协议解决,并签订补充协议,且有同等效力。
甲方: 乙方: 电话: 电话:
授权代表签字盖章: 授权代表签字盖章:
卖方:________________________
买方:________________________
买卖双方本着平等自愿、公平互利的原则,根据《中华人民共和国合同法》及相关法律、法规的规定订立本合同,经双方友好协商,卖方同意销售,买方同意购买由卖方提供的铁矿粉,并且双方一致同意严格履行本合同如下条款:
一、品名
________________________。
二、交货期
款到交货。
三、数量
________________________。
四、交货地点
卖方货场。
五、价格及价格调整
1、单价:人民币____吨,开票干基单价(_____+10%)_____元/吨。
2、价格调整:品位高于_____%,按_____%以__________元/吨的。比例奖励,低于__________,按每_____%以_____吨的比例惩罚,如品位低于_____%,买方则有权要求退款退货。
六、品质、数量及结算依据
品质(理化)指标:提货时双方代表共同取样,每天制成一个均样,一分三份,双方各留一份,封存第三份作为公证样。双方协商指定一家检验机构进行化验,如果此二份样的化验结果之差异在0.5%以内,最终结果以此二结果的平均值为准,如果其差异超过0.5%,双方共同执公证样在同一化验机构进行化验,其结果为双方所规定的品质数量均为本合同项下的结算依据。
七、付款和结算
在双方签定合同之日起3个工作日内,买方须将全部货款汇至卖方指定的帐户。卖方在5个工作日内凭正本过磅单向买方开具增值税发票(税率13%)进行结算货款多退少补。
八、货物发运
由买方以书面形式指定提货人自提。
九、争议的解决
双方由于本合同或本合同的履行发生争议时应友好协商解决。如协商不成,则提交合同签约地法院进行裁决,该裁决结果为最终结果,诉讼费用由败诉方承担。
十、违约及违约金
如果本合同的任何一方未能履行自己的全部或任何一项合同义务,违约方须向对方支付本合同总标的额的5%作为补偿。
十一、生效及变更
本合同一式贰份双方各执壹份。本合同经双方签字盖章后生效,通过传真签署同等有效。
甲方(盖章):_______________
乙方(盖章):_______________
__________年________月_______日
根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规的规定,买卖双方在平等、自愿、公开、诚实信用的基础上就建材买卖事宜达成协议如下:
第一条 所购建材基本情况 单位: 元 /
建材名称
产地
品牌
规格型号
材质
批次
数量
价格
总价
备注
合计人民币(大写) 万 仟 佰 拾 元 角 分(小写):¥ 元
第二条 质量标准:
第三条 交货:交货方式为(卖方送货 / 买方取货)
交货时间:
交货地点:
第四条 验收:对于建材产品的规格型号、数量、材质等约定不符或有其他质量问题的, 买方异议期为卖方交货后 日内,异议经核实卖方应无条件补足或换货。
第五条 付款方式及时间:双方约定以第 种方式支付价款。
(一)签定合同时,买方支付(定金 / 预付款) 元(定金不得超过总价款的 20%),货到验收后一次性支付余款;
(二)
第六条 违约责任:
(一)卖方违约责任:
1、 建材产品经专业机构检测不符合国家标准或合同约定质量标准的,卖方应无条件换、退货,或赔偿买方由此受到的损失。
2、 卖方迟延交货的,每日应向买方支付迟延部分价款 % 的违约金;迟延交货 日的,除支付违约金外,买方还有权解除合同,卖方已收取定金、预付款或价款应全部返还,但买方在不收取违约金的情况下,有权要求卖方双倍返还定金。
(二)买方违约责任:
1、 买方迟延提货的,每日应向卖方支付迟延部分价款 % 的违约金;
2、 买方无正当理由单方解除合同的,应赔偿由此给卖方造成的损失,已支付定金的无权要求返还。
第七条 争议解决方式:本合同项下发生的争议,双方应协商或向市场主办单位、消费者协会申请调解解决,也可以向工商行政管理机关提出申诉;协商、调解、申诉解决不成的,应向 人民法院提起诉讼,或按照另行达成的仲裁条款或仲裁协议申请仲裁。
第八条 其他约定事项:
第九条 对本合同的变更或补充不合理地减轻或免除卖方应承担的责任的,仍以本合同为准。
第十条 本合同未定事项,双方可协商签订补充协议。
买方(章): 卖方(章) 住所: 住所: 联系方式: 联系方式: 委托代理人: 法定代表人:委托代理人: 签订时间: 签订地点:
甲方:________________________ (购货方)
乙方:________________________ (供货方)
依照《_______》和《_______》及其他有关法律法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本工程施工事项协商一致,订立如下条款,以资共同遵守。
第1条 材料及价格
第2条 材料包装
2.1包装标准:_____________________
2.2包装费用:_____________________
第3条 收货规定
3.1交货单位:______________
3.2收货单位:______________
3.3运输方式:______________
第4条 合同价款
本合同总价款为人民币_______元 (大写:_______ )。
第5条 货款支付
2.1材料预付款:按合同款的_____支付。
2.2材料采购进度款:按每月甲方公司审核完毕后的乙方当月提供材料及完成附加服务的实际量支付 。
2.3支付方式:
第6条 其他
6.1本合同未明确事项均按《_______》等有关规定和条款执行。
6.2本合同经双方代表签字后生效,期满后自动失效。
6.3本合同正本二份,双方各执一份。
甲方(公章):________________________
乙方(公章):_________________________
________________年_______月_______日
________________年_______月_______日
供货方:______________________________
需货方:_______________________________
一、产品名称规格
烧结多孔砖(页岩),规格__________________________烧结砌块砖(页岩),规格__________________________
二、产品价格:
烧结多孔砖(页岩)__________元/块
烧结砌块砖(页岩)__________元/每立方米
注:含送运至施工现场的运费、装卸费及该材料的税票。
三、送货地点:
____________________________________________________矿产品购销合同四、供货方提供的。质量证明文件:
提供材料出厂检测报告、合格证书等与材料相关的资料。
五、质量要求:质量标准执行CB/T135544-20__________标准,烧结多孔砖(页岩)抗压强度不低于MU______,烧结砌块砖(页岩)MU______。
六、结算方式及期限:供货数量以供货方、需货方及施工方三方签字为准,数量达到____________块或每立方米,需货方结算一次。尾款以最后一车为准,15天之内付清。
七、违约方责任:供货方、需货方共同签订合同,双方必须履行共同签订合同,如需货方没有按时付款,供货方有权拒绝供货,所出现一切后果由需货方负全部责任;如供货方不及时、产品质量不合格所造成一切损失与责任由供货方承担。
八、供货方、需货方共同签订合同,此合同一式三份,签订之日起生效。
九、履行本合同发生争议时协商解决,若协商不成时可向供货方所在地法院通过诉讼解决。
供货方:__________
法定代表人:__________
委托代理人:__________
合同签订时间:__________
需货方:__________
法定代表人:__________
委托代理人:__________
合同签订时间:__________
需方:(以下简称甲方)
供方:(以下简称乙方)
第一条 目的和背景条款
瓷砖购销合同范本根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建筑工程质量管理条例》及相关法律法规的规定,甲乙双方就工程所需的砖供应事宜,甲乙双方协商一致,订立本合同。
第二条 工程概况
工程名称:
工程地点:
建筑面积:甲方所做项目的面积
第三条 质量要求
质量标准:乙方供应的砖应符合蚌埠地方标准
第四条 数量及质量的验收
乙方向甲方供应之砖,必须符合甲方要求约定的`质量要求,质量检验以甲方要求的质量为准执行,若乙方对甲方质量结果有异议,可请双方认可的质检机构进行化验仲裁。若所交付的砖不符合合同约定的质量要求,乙方应负责运回不合格品。
第五条
运输方式:由乙方负责运输,到场量实际数量为准后卸货。
第六条
1、价格价格及结算方式
结算方式:以上是明细表格,根据市场行情涨幅。
2、联系方式:
甲方根据实际需求情况要求乙方供应所需砖规格、数量,以甲方采购员书面订单或电话通知为依据进行供应。
第七条 违约
1、在合同期内,如国家政策因素导致停产,双方互不赔偿,应结清材料款,此合同自然终止。
2、合同一旦签订,双方均应依据约定如实、全面履行,如果合同一方发现另一方不履行或不能履行合同,可视为另一方违约。这种情形下,守约方应追究违约方相应的法律责任。
第八条 争议解决方法因执行本协议所发生的或者与本协议有关的一切争议将由双方当事人友好协商解决。如果不能协商一致,应将争议提交蚌埠市法院解决。
第九条 本合同自签订之日起生效,在合同执行期间,甲乙双方的任何一方不得擅自变更合同。合同中如有未尽事宜,应由甲乙双方共同协商签署补充协议。补充协议具有与本合同同等的效力。
第十条 合同有效期至甲方工程结束。
第十一条 本合同一式两份,甲乙双方各执一份,每份都具有相同效力。
需方:
供方:
需方代笔签字:
供方代笔签字:
日期:____年__月__日
日期:____年__月__日
甲方(购方):____________________________________
地址:____________ 邮码:____________ 电话:____________
法定代表人:____________ 职务:____________
乙方(销方):____________________________________
地址:____________ 邮码:____________ 电话:____________
法定代表人:____________ 职务:____________
经双方协定一致,签订水泥购销合同条款如下:
一、数量、计量单位、单价、金额
品 名 规格 单位 数量 单价(元) 金额(元)
备注
价金总额(大写) 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 ¥
二、质量标准:水泥标号执行国家规定标准。由乙方按批向甲方交送水泥出厂质量通知单。甲方凭单验质。
三、袋重合格率达到国家规范。
四、交货方式、地点和运杂费负担:甲方组织运输工具到乙方仓库提货,运费、上、下车费等均由甲方自理,乙方凭合同和甲方收货人出据的证明发货。若遇便车,乙方可以代运,其代运费用概由甲方负担。乙方垫付的款项,随同水泥价款一并结算。
五、甲乙双方必须按如下期限提(供)货:
甲方逾期提(收)货的。乙方有权处理该货,并不免除甲方责任。
六、付款办法和期限:
1、甲方在____年____月____日前付定金________元;
2、采取先汇款后结算方式:甲方按购水泥总金额分期先汇款。
____年____月____日前电汇________元;____年____月____日前电汇________元;
____年____月____日前电汇________元;____年____月____日前电汇________元。
3、采取托收承付方式:按《中国人民银行结算办法》第八条第一、二、三、五、六、七、八项规定执行。乙方每月____日~____日凭实发水泥开具销售发票向甲方开户银行办理托收。
七、违约责任:
甲方责任:
1、中途退货或违约拒收的,偿付退(或拒收)货部分货款总值____%的违约金。逾期提货的,每天偿付逾期提货部分货款总值____%的违约金,并承担乙方实际支付的代管费用。2.逾期付款的。每天偿付逾期付款总额____ %的违约金。
乙方责任:
1、不能交货的,偿付不能交货部分货款总值5%的违约金;逾期交货的,按逾期交货部分货款总值计算,每天偿付____ %的违约金。2.所交水泥质量、规格不符合同规定,除自费负责处理外,还要赔偿实际经济损失。
八、本合同一式____份。经法定代表人签字后生效。有效期自____年____月____日起至____年____月____日止。
甲方:________________________
代 表 人:________ 开户银行:________
帐号:____________ ____年__月__日
乙方:________________________
代 表 人:________ 开户银行:________
帐号:____________ ____年__月__日
供货方:
需货方:_______________________________
一、产品名称规格
烧结多孔砖(页岩),规格__________________________ 烧结砌块砖(页岩),规格__________________________
二、产品价格:
烧结多孔砖(页岩)__________元/块
烧结砌块砖(页岩)__________元/每立方米
注:含送运至施工现场的运费、装卸费及该材料的税票。
三、送货地点:
____________________________________________________矿产品购销合同四、供货方提供的质量证明文件:
提供材料出厂检测报告、合格证书等与材料相关的资料。
五、质量要求:质量标准执行CB/T135544-20xx标准,烧结多孔砖(页岩)抗压强度不低于MU______,烧结砌块砖(页岩)MU______。
六、结算方式及期限:供货数量以供货方、需货方及施工方三方签字为准,数量达到____________块或每立方米,需货方结算一次。尾款以最后一车为准,15天之内付清。
七、违约方责任:供货方、需货方共同签订合同,双方必须履行共同签订合同,如需货方没有按时付款,供货方有权拒绝供货,所出现一切后果由需货方负全部责任;如供货方不及时、产品质量不合格所造成一切损失与责任由供货方承担。
八、供货方、需货方共同签订合同,此合同一式三份,签订之日起生效。
九、履行本合同发生争议时协商解决,若协商不成时可向供货方所在地法院通过诉讼解决。
供货方:
法定代表人:
委托代理人:
合同签订时间:
需货方:
法定代表人:
委托代理人:
合同签订时间:
年 月 年 月章 章 日 日
需方:_____________________(以下简称甲方)
委托代理人:_______________
联系地址:_________________
联系电话:_________________
开户行:___________________
账号:_____________________
供方:_____________________(以下简称乙方)
委托代理人:_______________
联系地址:_________________
联系电话:_________________
开户行:___________________
账号:_____________________
根据《中华人民共和国合同法》及其他有关的法律法规,遵循平等自愿、公正和诚实信用的原则,双方就建设材料购买事项协商一致,订立本合同:
第一条产品详情
编号:____________________
产品名称:________________
规格型号:________________
单位:____________________
单价:____________________
数量:____________________
总额:____________________
第二条产品要求
1、达到_______省的相应质检验收标准;
2、按照甲方所需要的规格、品牌、商标和数量及时供应;
3、有产品合同证明书和相关文件。
第三条供货时间、运输
1、甲方应提前_____天将供货计划告知乙方,乙方得知计划后应当在甲方计划_____天内供货;
2、由乙方负责货物的装车运输,并运至指定地点:到工地由甲方负责卸货,货物到达指定地点之后,甲方及时派收货员对货物的数量进行验收,并在送货单上签字确认,作为双方结算的最终依据。(结算以实际送货数量为准)
第四条货款支付方式和时间
计算货款方式及付款约定:货到工地一个月后_____个工作日内付清此次货款。
第五条甲方的违约责任
1、甲方中途退货,应向乙方偿付退货部分货款_____%的违约金。
2、甲方逾期付款的,应按中国人民银行有关延期付款的规定向乙方偿付逾期付款的违约金。
3、甲方违反合同规定拒绝接货的,应当承担由此造成的损失和运输部门的罚款。
4、甲方如错填到货地点或接货人,或对乙方提出错误异议,应承担乙方由此受到的损失。
第六条乙方的违约责任
1、乙方不能交货的,应向甲方偿付不能交货部分货款的_____%的违约金。
2、乙方所交产品的品种、规格、质量不符合规定的,如果甲方同意利用,应当按质论价;如果甲方不能利用的,应根据产品的具体情况,由乙方负责包换并承担退货而支付的实际费用。
3、乙方逾期交货的,应比照中国人民银行有关延期付款的规定,按逾期交货部分贷款计算,向甲方偿付逾期交货的违约金,并承担甲方因此所受的损失费用。
第七条不可抗力
甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时,应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由,以减轻可能给对方造成的损失,在取得有关机构的证明后,以允许延期履行、部分履行或不履行合同,并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。
第八条其他
按本合同规定应该偿付的违约金和各种经济损失的,应当在明确责任的_____天内,按银行规定的结算方法付清,否则按逾期付款处理。但任何一方不得自行扣发货物或扣付货款来充抵。
本合同如发生纠纷,当事人双方应当及时协商解决,协商不成时,任何一方均可请业务主管机关调解或者向_______仲裁委员会申请仲裁,也可以直接向人民法院起诉。
第九条其他
本合同一式二份,供方一份,需方一份,具有同等法律效力。本合同自双方签字或盖章后生效,贷款结清后此合同终止。
需方(盖章):_________________供方(盖章):_________________
委托代理人:____________________委托代理人:_________________
_______年_____月_____日_______年_____月_____日
甲方(需方):
法定代表人:
甲方公司地址:
甲方施工地址:
乙方(供方):
法定代表人:
乙方公司地址:
根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规,遵循平等自愿、公正和诚实信用的原则,双方就建设材料购买事项协商一致,订立本合同。
一、产品的名称规格单价数量及其它:模板按样品收货,整板在自然正常使用的情况下(备注:参照所提供的模板使用说明资料使用,产品合格率为95%)若出现质量问题如大面积开胶起层包调包换,有一张换一张。
二、乙方供应产品或原材料必须满足:
1、达到四川省相应的质检验收标准;
2、按照甲方所需要的规格品牌商标(产地)和数量及时供应;
3、有产品合格证明书或相关文件。
三、供货时间、运输
1、甲方应提前二天将供货计划告知乙方,乙方得到计划后应在甲方计划二天内供货。
2、由乙方负责货物的装车运输,并运至指定地点:到工地由甲方负责卸货。货物到达指定地点后,甲方及时派收货员 对货物的数量进行验收,并在送货单上签字确认,作为双方结算的最终依据。(结算以实际送货数量为准。)
四、货款支付方式和时间
计算货款方式及付款约定:货到工地一个月后7个工作日内付清此次货款。
五、甲方的违约责任
1、甲方中途退货,应向乙方偿付退货部分货款1%的违约金。
2、甲方逾期付款的,应按中国人民银行有关延期付款的规定向乙方偿付逾期付款的违约金。
3、甲方违反合同规定拒绝接货的,应当承担由此造成的损失和运输部门的罚款。
4、甲方如错填到货地点或接货人,或对乙方提出错误异议,应承担乙方因此所受的损失。
六、乙方的违约责任
1、乙方不能交货的,应向甲方偿付不能交货部分货款的2%的违约金。
2、乙方所交产品品种、规格、质量不符合规定的,如果甲方同意利用,应当按质论价;如果甲方不能利用的,应根据产品的具体情况,由乙方负责包换并承担退货而支付的实际费用。
3、乙方逾期交货的,应比照中国人民银行有关延期付款的规定,按逾期交货部分货款计算,向甲方偿付逾期交货的违约金,并承担甲方因此所受的损失费用。
七、不可抗力
甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时,应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由,以减轻可能给对方造成的损失,在取得有关机构证明以后,
以允许延期履行、部分履行或者不履行合同,并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。
八、其它
按本合同规定应该偿付的违约金和各种经济损失的,应当在明确责任后10天内,按银行规定的结算办法付清,否则按逾期付款处理。但任何一方不得自行扣发货物或扣付货款来充抵。 本合同如发生纠纷,当事人双方应当及时协商解决,协商不成时,任何一方均可请业务主管机关调解或者向仲裁委员会申请仲裁,也可以直接向人民法院起诉。
九、本合同一式二份,供方一份,需方一份。本合同双方签字或盖章后生效,货款结清后此合同终止。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
甲方:
乙方:
为了维护消费者、经营者合法权益根据《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国产品质量法》及有关规定,双方订立本合同,共同遵守。
第一条:品牌:商品名称、型号、规格、数量、单位、单价、金额
第二条:甲方在本公司购买卷材、地板,原则上由乙方负责安装。甲方不要求乙方安装而自行安装的,如安装后出现问题难以区分责任,一律视同甲方负责。
第三条:甲方是否选择乙方安装:
1、□是
2、□否
第四条:付款方式:
1、合同签订后,甲方支付乙方按总货款支付定金,____元
2、材料到现场,甲方支付乙方工程总货款的,____元
3、施工验收合格后,甲方支付乙方工程总款的____%,____元
4、甲乙双方协议总货款____%为此工程质量保证金,如工程在12个月之内没有出现任何质量问题,此保证金如数返还乙方。
5、甲方如付支票须提前支付,等支票到乙方账户后方可提货。
6、其他约定事项:
第五条:提货方式:
1、□甲方自提
2、□乙方送货至
第六条:甲方应提供正常,合格的施工条件和场地。地面要符合国家标准平整、干燥(3%-5%的含水量)、清洁无起沙现象方可施工。如未满足施工中的任何一项要求,造成乙方未按时施工即不为乙方违约。
第七条:交货期限________年____月____日,材料到施工现场,从具备独立施工条件开始天内,施工完毕________年____月____日
第八条:
1、乙方对产品质量保修_个月
2、维修
3、产品非正常使用以及人为因素损坏、特价产品、定做低廉产品不属保修范围。
第九条:乙方违约责任:乙方无法按照合同规定时间供货,甲方有权终止合同,乙方拖延工期没有按时完工,应向甲方支付违约金,违约金每日按合同中息货款的____%。
甲方违约责任:甲方在交货期内对乙方的交付的。合格货物拒收或因甲方原因需要整批退货订金一律不退。退货费用一律由甲方承担。其中订制品一律不退不换。如甲方未能按照合同的规定付款,逾期每日按照合同总金额的%计算支付乙方违约金。
第十条:标的物所有权:自交货时起转移,但甲方未按合同规定履行支付货款义务,标的物仍属于乙方所有;标的物损毁、灭失的风险自交付起,由甲方提供保管物品的场所,物品由甲方保管。
第十一条:合同解除和违约免责:出现法律规定的需要解除合同的情况时,双方依法承担相应的责任后,本合同解除;因不可抗拒原因,不能履行合同时,并根据情况部分或全部免除违约责任,合同解除。
第十二条:合同争议的解决方式:本合同规定的内容发生争议,由双方协商解决或相关主管部门调解。协商或调解不成的,依法向乙方所在地的法院起诉。本合同为规定的事宜,双方另行协商补充规定,补充规定及条款效力同等。
第十三条:本合同自双方盖章签字且订金到乙方账号后之日起生效,履行完毕后自动生效,合同一式两份,买卖双方各持一份。
甲方签章:
乙方签章:
_____年____月____日
甲方:
乙方:
为了维护消费者、经营者合法权益根据《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国产品质量法》及有关规定,双方订立本合同,共同遵守。
第一条:品牌:商品名称、型号、规格、数量、单位、单价、金额
第二条:甲方在本公司购买卷材、地板,原则上由乙方负责安装。甲方不要求乙方安装而自行安装的,如安装后出现问题难以区 分责任,一律视同甲方负责。
第三条:甲方是否选择乙方安装:1、□是 2、□否
第四条:付款方式:
1、合同签订后,甲方支付乙方按总货款支付定金,
2、材料到现场,甲方支付乙方工程总货款的%,
3、施工验收合格后,,
4、甲乙双方协议总货款为此工程质量保证金,如工程在12个月之内没有出现任何质量问题,此保证金如数返 还乙方。
5、甲方如付支票须提前支付,等支票到乙方账户后方可提货。
6、其他约定事项:
第五条:提货方式:1、□甲方自提 2
第六条:甲方应提供正常,合格的施工条件和场地。地面要符合国家标准平整干燥(3%-5%的含水量)、清洁无起沙现象方可施工。 如未满足施工中的任何一项要求,造成乙方未按时施工即不为乙方违约。
第七条:交货期限 年 月 日,材料到施工现场,从具备 天内,
第八条:
1、乙方对产品质量保修 个月
2、免费维修
3、产品非正常使用以及人为因素损坏、特价产品、定做低 廉产品不属保修范围。
第九条:乙方违约责任:乙方无法按照合同规定时间供货,甲方有权 终止合同,乙方拖延工期没有按时完工,应向甲方支付违约金,违约金每日按合同中息货款的 1 %。
甲方违约责任:甲方在交货期内对乙方的交付的合格货物拒收或因甲方原因需要整批退货订金一律不退。退货费用一律由甲方承担。其中订制品一律不退不换。如甲方未能按照合同的规定付款,逾期每日按照合同总金额的 %计算支付乙方违约金。
第十条:标的物所有权:自交货时起转移,但甲方未按合同规定履行支付货款义务,标的物仍属于乙方所有;标的物损毁、灭失的风险自交付起,由甲方提供保管物品的场所,物品由甲方保管。
第十一条:合同解除和违约免责:出现法律规定的需要解除合同的情况时,双方依法承担相应的责任后,本合同解除;因不可抗拒原因,不能履行合同时,并根据情况部分或全部免除违约责任,合同解除。 第十二条:合同争议的解决方式:本合同规定的内容发生争议,由双方协商解决或相关主管部门调解。协商或调解不成的,依法向乙方所在地的法院起诉。本合同为规定的事宜,双方另行协商补充规定,补充规定及条款效力同等。
第十三条:本合同自双方盖章签字且订金到乙方账号后之日起生效,履行完毕后自动生效,合同一式两份,买卖双方各持一份。
甲方签章: 乙方签章:
法定代表人(签字): 法定代表人(签字):
联系电话: 联系电话: 日
卖方:
买方:
买方因建设或经营等需要,向卖方购买建筑装修材料,为明确双方的权利义务,根据《中华人民共和国合同法》的相关规定,经双方平等友好协商,特订立以下条款。
第一条:产品名称、规格、数量、单价:
第二条:质量要求、技术标准:按国家或行业相关标准执行。
第三条:提货方式、提货地点、运输方式等:
一、 提货日期:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx。
二、 提货地点:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx。
三、 提货方式按以下第xxxxx种方式提取。
A:买方到卖方营业地自提,运输费用由买方承担。
B:由卖方代办托运,由买方按每立方米承担xxxxxxx元运输费用, xxxx元装卸费。在买方支付货款时一并结清。
C:由卖方将货物运输至买方指定的位于xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx的地址,交付给买方指定的收货人xxxxxxxxxxxxxxx验收,验收合格后签字或盖章确认。货物到达交货地点后,由买方负责卸车,提供货物堆放场地。货物在装卸过程中注意轻拿轻放,严禁抛摔、重压等,防止货物造成损坏。
第四条:买方在收到货物时应即时验收,发现货物不符合合同约定,应在三天内提出书面议异,超出上述期限内提出书面议异的,视为交付符合约定。
第五条:付款方式:买方在签订本合同时支付xxxxxxxxxxxxxx元的定金(所交定金可在履行合同中抵偿价款);在提(收)货物后xxxxx天内支付全部货款。买方若采取分批购买的,则买方需在收到单次货物后xxx天内支付该批次货物的全部价款。
第七条:担保条款:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx(单位或自然人名称及基本身份情况)自愿为买方履行本合同提供连带责任担保。保证人的担保期限为二年,自本合同约定的最后一次付款到期日起计算。第八条:质量保证:
(一)、卖方严格按照国家及行业相关标准进行生产,保证产品的质量。产品的保修期为一年,在保修期内,由于产品本身出现的质量问题,卖方无条件更换或进行维修。
(二)、由于买方或其他原因造成货物损坏的,由买方自行负责。
(三)、卖方应提供相关产品合格证明给买方。 第九条:违约责任:
(一)、若买方在约定的提(收)货期限内不及时提取货物或拒收符收约定的标的物,由买方承担合同总价款20%的违约金,并承担因此引起的价格升降责任。
(二)、延期付款:买方应按合同约定的时间支付货款,如买方违反合同约定,未即时支付价款,则由买方向卖方支付所欠款项20%的违约金,给卖方造成其它损失的仍需赔偿。
(三)、任何一方违约导致通过诉讼方式解决的,败诉方还需承担实现合同目的产生的合理费用,包括但不限于必要的交通、住宿费用、诉讼费及律师代理费用等。
第十条:合同争议的解决:双方在履行合同过程中产生争议应友好协商,协商不成由合同签订地昆明市官渡区昌宏路宸瑞五金机电市场所在地人民法院诉讼解决。
第十一条:本合同的生效条件:本合同经双方或授权代表签字或盖章后生效。
第十二条:本合同一式xxxx份,买卖双方各执xxxx份。
第十三条:各方签名盖章:
买方担保人:
住所:
身份证号:
电话:
年 月 日
(盖章或签名)
供货方:_______________________________
需货方:_______________________________
一、产品名称规格
烧结多孔砖(页岩),规格__________________________
烧结砌块砖(页岩),规格__________________________
二、产品价格:
烧结多孔砖(页岩)__________元/块
烧结砌块砖(页岩)__________元/每立方米
注:含送运至施工现场的运费、装卸费及该材料的。税票。
三、送货地点:
四、供货方提供的质量证明文件:
提供材料出厂检测报告、合格证书等与材料相关的资料。
五、质量要求:质量标准执行CB/T135544-20xx标准,烧结多孔砖(页岩)抗压强度不低于MU______,烧结砌块砖(页岩)MU______。
六、结算方式及期限:供货数量以供货方、需货方及施工方三方签字为准,数量达到____________块或每立方米,需货方结算一次。尾款以最后一车为准,15天之内付清。
七、违约方责任:供货方、需货方共同签订合同,双方必须履行共同签订合同,如需货方没有按时付款,供货方有权拒绝供货,所出现一切后果由需货方负全部责任;如供货方不及时、产品质量不合格所造成一切损失与责任由供货方承担。
八、供货方、需货方共同签订合同,此合同一式三份,签订之日起生效。
九、履行本合同发生争议时协商解决,若协商不成时可向供货方所在地法院通过诉讼解决。
供货方:
法定代表人:
委托代理人:
合同签订时间:年 月 日
需货方:
法定代表人:
委托代理人:
合同签订时间:年 月 日
供方:________________________
需方:________________________
一、产品名称、规格型号、数量及金额: 签订时间:__________年________月_______日。
二、质量要求技术标准:按照________________________要求生产,由供方负责提供产品相关质量技术资料。
三、交货时间、数量、地点:________________________________________。
四、装车、运输、卸车方式和费用承担:
五、结算方式: 如逾期支付的,乙方承担未付总金额的0.3%每日的滞纳金,供方有权停止供货并解除合同,由此产生的`相关费用由需方承担。
六、产品接收确定人员,产品进场后需方指定由 同志验收数量并签收,电话如果发生变动,应及时以书面形式通知供方。
七、验收标准方法和提出异议的时间办法:
1、产品交接时,由需方按标准验收为准,不合格产品由供方随车带回。
2、需方在收到产品后,如果发生产品质量有问题,应妥善保管,并在3日内供方提出书面异议。供方在收到需方书面异议后,应在3日内与需方协商解决。
八、不可抗力:供需双方任何一方因不可抗力的原因,不能履行本合同时,应及时向对方通知不能履行或延期履行合同的理由。在取得相应机关证明后,本合同可以不履行或部分履行,并免于承担违约责任。
九、违约责任:按照《合同法》追究违约方责任。
十、解决合同纠纷的方式:本合同执行过程中如发生争议,由双方协商解决;如双方协商解决不成,可向_______________仲裁委员会申请仲裁或向六安市人民法院起诉。
十一、本合同一式两份,供需方各执一份,有效期自签字盖章之日起至货款付清之日止。
甲方(盖章):_______________
乙方(盖章):_______________
__________年________月_______日
购货方:_______合同编号:_______
供货方:_______签订地点:_______
一、在平等自愿,互惠互利的基础上,经甲乙双方的友好协商,就甲方向乙方购中纤板 达成如下协议:
二、质量要求技术标:按国家GB18580-2001、GB/T9846-2004标准执行
三、交(提)货地点、方式:于20_年2月8日至20__年06月30日内分批发完(不可抗力因素除外)。
四、运输方式及到达站港和费用负担:供方负责代办送到需方地址 五、结算方式及期限:货到付款,以转账现金结算
六、本合同在执行期间,如有未尽事宜,得由甲乙双方协商,另订附则于本合同之内,所有附则在法律上均与本合同有同等效力。
九、违约责任:按《中华人民共和国合同法》有关规定执行。
十、解决合同纠纷的方式:因履行本合同发生的争议,由当事人协商解决,协商不成依法向人民法院起诉。
十一、其它约定事项:双方承诺,本合同供、需方签章之日生效
购货方:_______
供货方:_______
年月日:
甲方:
乙方:
为了维护消费者、经营者合法权益,根据《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国产品质量法》及有关规定,双方订立本合同,共同遵守。
第一条:品牌:商品名称、型号、规格、数量、单位、单价、金额
第二条::上述建材的质量按照国家规定标准。由乙方按批向甲方交送出厂质量合格证及批次质量检验报告,甲方凭单验质。
第三条:付款方式:
1、合同签订后,向乙方支付定金,____元
2、甲乙双方协议总货款为此工程材料质量保证金,如工程完工在12个月之内没有出现任何质量问题,此保证金如数返还乙方。
3、乙方垫付款项随同钢材验收后付总款80%,余款三个月结清,商品砼按照季度支付。
第四条:交货方式,地点和运杂费负担:运费,上、下车费等均由乙方承担。
第五条:甲方责任:
1.中途退货或违约拒收的,偿付退(或拒收)货部分货款总值_%的`违约金。逾期提货的,每天偿付逾期提货部分货款总值的违约金,并承担乙方实际支付的代管费用。
2.逾期付款的每天偿付逾期付款总额0.01%的违约金。
第六条:乙方责任:
1.不能交货的,偿付不能交货部分货款总值1%的违约金;逾期交货的,按逾期交货部分货款总值计算,每天偿付1 %的违约金。
第七条:交货时间以甲方通知时间为准,甲方须提前一周下发书面通知给乙方。
第八条:本合同自双方盖章签字且订金到乙方账号后之日起生效,履行完毕后自动生效,合同一式两份,买卖双方各持一份。
甲方签章:
乙方签章:
_______年________月_______日
需方(全称):
供方(全称):
签订地点:
一、总则
依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则,双方就中铁五局贵阳逸都国际项目需用水泥标砖供应事项协商一致,订立本合同。
二、质量要求
供方须向需方提供合格水泥标砖。
三、物料供应地点及方式
供货方负责将水泥标砖按时送到需方工地(贵阳逸都国际项目部)指定地点。
四、验收记量方法
需方采用现场清点,不合格水泥标砖,需方予不计量。
五、物料需用计划的提交及供应
本合同签订后,需方根据工程施工需要提前____日向供方提交水泥标砖的需要时间、数量,供方应按照需用时间及时组织货源并按时进行供货。
六、合同价款
1、本合同价按每块大水泥标砖0.34元每块,小水泥标砖0.24每块,当市场价格变化时,供需双方皆有权提出价格调整,根据市场行情共同协商。如一方不予接受,另一方有权解除本合同。
2、本合同价格为供方运输到工地的价格。
七、物料货款结算方式
供方按照需方需用计划要求,送货到需方指定地点,需方验收合格,在每月____日结算上月所供货物,结算后____日内支付本月结算货款的70%。以此结算方式,余款30%供货完毕工程竣工后支付完毕。
八、其他事宜
1、需方应保证施工现场送货道路的畅通安全,以便送货车辆能够按时顺利进入料场;送货车抵达工地后,需方协助供方及时进行卸车。
2、本合同如生纠纷,由双方协商解决,协商不一致,可提请工程所在地人民法院解决。
3、本合同一式两份,供、需双方各执一份。
4、本合同经双方代表人签字并加盖单位公章或手印即时生效,合同责任与义务完成并结清经济往业后即告终止。
5、提供合格发票。
需方(章): 供方:
单位地址: 签约代表人:
签约代表人: 身份证号:
签约日期: 签约日期: