超声波检测合同（精选3篇）
合同编号：__________
甲方：___________________________
乙方：___________________________
根据《中华人民共和国民法典》的规定，甲方委托乙方对____________人工挖孔桩进行超声波检测，经协商一致，签订本合同。
一、甲方委托乙方对____________________人工挖孔桩进行超声波检测，检测报告提供的技术资料应包括桩身结构的完整性、判别桩身存在缺陷的性质及位置。
二、包干单价：_________________元/米，完工后，按甲方确认的实际完成工程量进行结算。
三、乙方必须按国家有关文件、标准和规定进行操作和检测，对其检测质量负责，并在现场检测结束后___________________日内提交检测正式报告一式_________________份。
四、提交检测正式报告后________________日内，甲方一次性支付完工程款。
五、甲方的责任：
1.严格按照国家建设部技术规范、标准、要求进行施工;
2.为乙方现场鉴定提供条件，负责提供220V交流电源及引至检测桩位附近，便于乙方顺利开展工作;
3.按合同规定支付技术鉴定费。
六、乙方的责任：
1.乙方应按国家技术规范、标准、规程和发包人的任务委托书及技术要求进行工程测试，按本合同规定的时间提交正式的鉴定报告，并对鉴定报告内容负责;
2.因检测结果无效造成重大经济损失或工程事故时，乙方除应负法律责任和免收直接受损失部分的检测费外，并根据损失程度向发包人支付赔偿金，赔偿金为实际损失的_______%。
3.在施工期间乙方必须教育好工人，搞好防火安全、文明施工及卫生工作。
在施工期间乙方做好安全措施，一切安全责任由乙方负责;
4.在现场工作的乙方人员，应遵守甲方的安全保卫及其它有关的规章制度，承担对有关资料的保密义务。
七、技术情报和资料的保密：
乙方有责任承担对该工程相关资料的保密义务。
如乙方不切实履行保密义务，须赔偿甲方因此所受一切损失(本条款不因合同变更、解除、终止而失效)。
八、违约责任：
1.由于乙方原因造成鉴定结果无效，不能满足技术要求时，其返工鉴定费由乙方承担。
2.由于乙方原因未按合同规定时间(日期)提交检验报告，每超一日，应减收鉴定费的__________%，逾期超过____________日，甲方有权解除合同，并有权要求乙方支付本合同总价款_________%的赔偿金。
九、争议解决办法：
在本合同执行的过程中发生争议时，双方应友好协商予以解决。
经协商仍无法达成一致的，双方同意按以下第_________种方式解决：
1.向武汉仲裁委员会提请仲裁;
2.依法向甲方所在地人民法院提起诉讼。
十、本合同自双方签字盖章之日起生效，一式__________份，双方各执_______份，具同等法律效力，有未详事宜，双方协商解决。
甲方：______________乙方：______________
甲方代表：__________乙方代表：__________
签约日期：__________年_________月________日
合同编号：__________
甲方：___________________________
乙方：___________________________
根据《民法典》的规定，甲方委托乙方对____________人工挖孔桩进行超声波检测，经协商一致，签订本合同。
一、甲方委托乙方对____________________人工挖孔桩进行超声波检测，检测报告提供的技术资料应包括桩身结构的完整性、判别桩身存在缺陷的性质及位置。
二、包干单价：_________________元/米，完工后，按甲方确认的实际完成工程量进行结算。
三、乙方必须按国家有关文件、标准和规定进行操作和检测，对其检测质量负责，并在现场检测结束后___________________日内提交检测正式报告一式_________________份。
四、提交检测正式报告后________________日内，甲方一次性支付完工程款。
五、甲方的责任：
1.严格按照国家建设部技术规范、标准、要求进行施工；
2.为乙方现场鉴定提供条件，负责提供220V 交流电源及引至检测桩位附近，便于乙方顺利开展工作；
3.按合同规定支付技术鉴定费。
六、乙方的责任：
1.乙方应按国家技术规范、标准、规程和发包人的任务委托书及技术要求进行工程测试，按本合同规定的时间提交正式的鉴定报告，并对鉴定报告内容负责；
2.因检测结果无效造成重大经济损失或工程事故时，乙方除应负法律责任和免收直接受损失部分的检测费外，并根据损失程度向发包人支付赔偿金，赔偿金为实际损失的_______％。
3.在施工期间乙方必须教育好工人，搞好防火安全、文明施工及卫生工作。在施工期间乙方做好安全措施，一切安全责任由乙方负责；
4.在现场工作的乙方人员，应遵守甲方的安全保卫及其它有关的规章制度，承担对有关资料的保密义务。
七、技术情报和资料的保密：
乙方有责任承担对该工程相关资料的保密义务。如乙方不切实履行保密义务，须赔偿甲方因此所受一切损失（本条款不因合同变更、解除、终止而失效）。
八、违约责任：
1.由于乙方原因造成鉴定结果无效，不能满足技术要求时，其返工鉴定费由乙方承担。
2.由于乙方原因未按合同规定时间（日期）提交检验报告，每超一日，应减收鉴定费的__________%，逾期超过____________日，甲方有权解除合同，并有权要求乙方支付本合同总价款_________%的赔偿金。
九、争议解决办法：
在本合同执行的过程中发生争议时，双方应友好协商予以解决。经协商仍无法达成一致的，双方同意按以下第_________种方式解决：
1.向武汉仲裁委员会提请仲裁；
2.依法向甲方所在地人民法院提起诉讼。
十、本合同自双方签字盖章之日起生效，一式__________份，双方各执_______份，具同等法律效力，有未详事宜，双方协商解决。
甲方：______________ 乙方：______________
甲方代表：__________ 乙方代表：__________
签约日期：__________年_________月________日
甲方(委 托 人)：
乙方(检测机构)：
根据《中华人民共和国合同法》、《建筑工程资料管理规程》、《云南省建设工程质量检测管理规定》等法律法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，甲乙双方就本建设工程检测事宜协商一致，签订本合同。
第一条：工程概况
1.1工程名称：大唐丘北赶马路风电场道路工程
1.2工程地点：丘北县舍得乡
1.3结构类型：级配碎石基层、泥结碎石路面
1.4监督单位：中国水利水电建设工程咨询中南公司云南丘北赶马路风电工程监理部
1.5开工日期：20xx-4-1
1.6其它：
第二条：检测项目
甲方委托乙方的检测项目：
原材料检测 □压实度检测 □弯沉检测
砼、砂浆强度检测 □砂浆配比试验 □砼配比试验
其它：
第九条 争议的解决方式
双方发生争议的，可协商解决，或向有关部门申请调解;也可向当地法院进行起诉。
第十条 附则
本合同自双方签字或者盖章之日起生效。本合同一式二份，甲方执一份，已方执一份。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日