甲方:
乙方:
经甲乙双方共同协商,就赵家垭一级电站机电设备安装工程劳务分包达成如下协议,为了明确甲、乙双方各自的权利、责任义务,根据《中华人民共和国经济合同法》和《建设安装工程承包合同条例》及有关规定,经甲、乙双方协商,达成以下条款,以资共同遵守。
一、工程名称:赵家垭一级电站机电设备安装工程 二、工程地点: 慈利县朝阳乡金龙村(距县城50公里) 三、工程内容:完成现有需改造机电设备的拆除(含运出洞外)以及4台水轮发电机组(1#机组大修)、3台进水闸阀、油水气系统、自动化系统(配合主机改造)、高压开关柜、升压站设备、直流系统的安装及电缆敷设,主机电气设备试验调试及试运行等所有工作(详见安装工程量清单)。
四、工程价款及工程结算:
乙方的报价是根据甲方提供的工程量清单和部分设计,该总价包括完成工程施工内容所需的人工费、设备转运费、消耗性材料费、施工管理费、生活费、安全措施费、工程保险费以及建安税金等所有费用。工程结算以施工图工程量为基础,根据最终完成的工程量及单价进行结算。
五、工程工期及进度:
1、根据甲乙双方商定,乙方在 20xx年 8月10日前进场施工,20xx年 10月 30 日前完成电站所有机电设备安装及调试工作。
2、在乙方安装过程中,如遇不可抗拒自然因素等非乙方原因导致的工期延长,乙方不能向甲方索赔任何费用,但工期可考虑顺延。
3、乙方必须满足甲方的总体安排,主机安装考虑分两阶段进行,保证一台机组开机发电运行。
六、付款方式:
1、工程预付款:在本合同签订乙方人员进场并提供相应保险凭证后,甲方按合同总价的10%支付工程预付款。
2、工程进度款:按进度实际完成工程量经总承包方报量支付后按95%给乙方支付,余下5%质保金一年质保期满后支付。
3、乙方在结算过程中承担“工程总价款×10%”的建安税,建安税由甲方在乙方工程款中代扣代缴。
七、双方责任:
甲方:
1、提供施工图纸技术资料,并组织乙方现场技术交底。
2、甲方提供乙方在施工现场的施工用电及生产、生活场地。
3、甲方协助乙方做好现场安全保卫工作,协调各施工单位之间的关系。
乙方:
1、严格按设计施工图纸、规程、规范进行施工,不得随意更改设计,若出现责任事故其责任及经济损失一切由乙方负责。
2、乙方签订合同后,在7天内编制切实可行的施工组织设计(含施工进度计划),施工技术措施,质量保证措施和安全技术措施并上报甲方备案。
3、乙方在施工期间,做好安全生产、文明施工,尊重业主、设计、监理等单位驻派人员,并处理好与各施工单位的关系。
4、乙方负责做好为完成本工程所做的一切辅助性工程,并承担相关费用。
5、负责协助甲方对设备进行开箱检查、记录与检测,确保所有设备检测合格后方能安装,做好安装时各种测量数据记录并负责原始资料收集。
6、安装时记录好单元工程质量评定表、中间计量表。
6、乙方不得将工程分包或转包给其他单位施工。
八、质量验收:
1、乙方在机电设备的安装过程中,严格按照设计图纸要求和有关规范、标准进行施工,确保工程质量达到设计图纸和标准要求,如未达到标准,甲方有权要求乙方返工,直至符合标准。
2、设备安装单元质量检查、验收的签证单,作为工程款结算支付的依据。
3、乙方在施工过程中,无条件服从监理工程师和业主的质量检查,凡具备覆盖条件的工序和部位均按质检规定,书面报请监理工程师和业主进行中间验收,监理工程师和业主在24小时内到现场进行验收,验收合格后,方可进行下一道工序施工。
4、由乙方自行采购的设备材料,必须提供材质合格证,坚决杜绝使用不合格的材料。
5、乙方由于自身原因无法保证质量时,甲方随时有权收回本工程,乙方应无条件服从,并承担甲方一切损失责任。
九、安全管理:
1、乙方必须认真贯彻国家的有关安全生产法规,牢固树立安全生产,责任重于泰山的高度责任感,建立完善的安全管理机构,严格执行安全技术操作规程,加强安全管理工作,强化安全技术措施的实施,并接受甲方和地方安检部门的监督和检查。
2、加强施工现场对特殊工种人员的安全管理工作,坚持持证上岗。
3、监理工程师和甲方在检查施工安全过程中,有权对不按操作规程施工的人和事发出《重大隐患通知书》、《整改指令》并限期和立即整改。如果乙方在接到通知的规定时间内,没有进行整改,监理工程师和甲方按安全法规的有关规定,进行罚款处理。以提高乙方及全体施工人员的安全意识,保证施工现场安全。
4、对于从事高空作业的施工人员,必须设置必要的安全设施和配备防护用品,对于危险地段,设置必要的警示标志、安全哨和防护设施。
5、乙方必须重视施工现场的文明生产和消防防火工作,杜绝发生安全责任事故。如果施工中发生因乙方原因的人员伤害、机械设备损坏及材料损失,所发生的一切费用由乙方自行负责,甲方不给予经济补偿。由于乙方的原因造成对第三者的伤害和其他损失,均由乙方负责赔偿,甲方不承担任何责任。
十、违约、仲裁:
1、甲、乙各方不得无正当理由(除不可抗拒因素外)拒不履行合同。如一方违约,对方有权按《经济合同法》和《建设安装工程承包合同条例》追究其经济责任,违约方必须赔偿对方经济损失。违约金按工程承包总价5%进行处罚。
2、甲、乙双方在执行合同过程中发生纠纷时,双方友好协商解决,当不能协商时,可在甲方当地,按法律有关程序执行,其发生的费用由违约方承担。
十一、其他:
1、下列文件均作为本合同的组成部分,具有同等的法律效力。
1)设计图纸及招投标文件的技术要求。
2)设备安装工程单元质量评定表、记录表。
3)设计变更通知等技术文件。
2、乙方必须对现场的施工人员进行人身保险,保险费由乙方自行承担。
3、乙方在施工期间应加强内部职工的教育和管理,整治好生活设施和周围的环境卫生,尊重当地的民风民俗。当发生矛盾时,通过组织协调,依靠当地政府解决,防止事态扩大。
4、本合同未尽事宜,甲乙双方协商解决。
十二、合同份数:
本合同一式2份,甲、乙双方各持1份。
甲 方: 乙 方:
年月日:
甲方(发包方):
乙方(承包方):
甲、乙双方本着平等自愿、诚实信用的原则,就马桥河镇禧水秀苑小区水暖工程承包事宜达成如下协议,双方共同遵照履行:
一、 工程名称:
二、 工程地点及面积:
三、 工程承包内容及范围:工程图纸中设计的给排水、采暖和双方另行约定的相关事宜。
四、 工期:开工时间: 年 月 日,竣工时间: 年 月 日。
五、 工程质量:乙方严格按照设计图纸、施工技术方案、施工验收方案有计划的组织施工,工程要达到国家标准和行业的相关规定,且必须经质监部门验收合格。
六、 工程价款:按建筑面积每平方米 元。
七、 工程承包方式:(主要约定原材料供应和工人工资由谁支付)
八、工程使用的原材料必须经甲方及监理认可,否则不得 使用。
九、乙方要具备施工资质,严格按国家操作规范和施工验范及甲方的各项规章制度精心组织施工,并按甲方的 施工计划有计划有步骤的进行施工。
十、乙方在工作中必须对工人进行安全教育,严格遵守安全操作规程,遵守安全规定,落实安全措施,进入施工现场必须佩带相应安全设施,确保施工安全,乙方人员在工作中出现的一切伤亡事故均有乙方自行承担责任并支付相关费用。
十一、乙方加强施工现场管理,严格执行建设主管部门、环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定,做到文明施工,出现罚款、停工等情况由乙方自行协调并承担费用及损失。
十二、甲方不定期的对乙方的施工现场进行安全、质量、文明施工、综合治理等方面进行安全教育、监督、指导和验收。
十三、工程价款的结算方式:整个水暖工程全部结束并经关部门验收合格后双方统一结算,甲方用本小区(注明顶账楼房位置、面积、单价及总价款)顶抵全部工程款,差价以现金形式多退少补。
十四、质保金:乙方向甲方交付整个水暖工程总造价5%的现金作为工程质保金,两个采暖期内出现质量问题乙方无条件维修、更换;两个采暖期过后无质量问题,甲方一次性返还。
十五、工程中如因其他工种延误水暖工程,或因不可抗力、工程图纸设计变更等原因延误工程,本合同工期按实际延误天数顺延;否则,乙方延误工期每日按工程总价款的2.5%向甲方支付违约金。
十六、甲方委派 为施工现场的负责人,乙方委派 为施工现场的负责人,进行现场监督、指导,行本合同的各项约定。
以上协议双方自愿达成,签字盖章后生效;如有违约,赔偿对方相应的经济损失。
本协议一式两份,甲、乙双方各持一份。
甲方:
法定代理人:
乙方:
负责人:
年 月 日
甲方:
乙方:
签定地址:
签定时间: 年 月 日
甲方: 乙方:
为保证完成 水电暖的施工生产任务,工程依照《中华人民共和国合同法》及相关的规定,本着平等互利,自愿公平、的原则,经甲乙双方共同协商,达成以下合同条款,由双方共同遵照执行。
一、承包工程范围及承包方式
(一)、 工程范围及地点
工程范围:图纸范围内的所有水电暖工作内容(达到交工验收条件)。 工程地点:
(二)、 承包方式:
1、 包工不包料: 2、 包质量:乙方严格按照甲方现场管理人员的技术交底、施工图纸及现行的施工规范施工,确保工程质量。
3、 包工期:根据工程形象进度及现场需要,合格安排施工人员,在甲方要求的工期内完成施工任务。
4、 包安全文明施工:乙方施工人员必须遵守甲方关于安全文明施工的各项规章制度,否则甲方将给以相应的经济处罚。
二、乙方人员组成形式
乙方应根据所承建工程的需要进行合理的劳动组织,并证得甲方同意,所组建的队组由乙方人员自行管理,并接受甲方的统一管理和领导。乙方应根据甲方项目管理的要求,配备适当的管理人员做好自身队伍的管理工作,保质、保量的完成合同所包括的全部工作内容。
三、承包费用计算
(一)、 根据现行的建筑面积计算规范按照设计施工图计算出的建筑面积作为依据,按 元/平方米(不包括保温层面积)。
(二)、 承包范围
甲方的承包费用中,均已考虑了以下因素在内:
1、 承包工作范围:按照国家施工规范,施工图及定额规定的全部工作内容(其中主要施工项目水、电、暖和雨水管、空调管的安装和预埋及封堵;各种套管、施工洞、桥架施工洞的预留及封堵;地埋管、墙体管箱、板洞在土建工程之后施工的项目乙方自行施工顶面、墙面抹灰、批白;施工试验;分水器、疏水器、支架制作安装;弱电、消防、安防、通风的预埋安装部分;设计图内楼外管沟挖填夯实;乙方破坏墙体、防水后的修补(防水材料乙方自购);应急灯、指示灯及电线安装;电梯参与水电的管线、箱制作安装;不增加面积的所有变更)。
2、 现场文明安全施工、工完场清、管理费、劳保、施工现场的停电、停水、风雨、雪等自然气候的影响,超高降效因素。
3、 因停水停电及甲方的其他原因造成乙方误工在2周以内的顺延工期但不计取任何费用。
4、 若乙方在合同工期内没有全部完成合同约定,甲方将安排其它队伍进行施工,并按照支付给该队伍的人工费数额,等额从乙方结算费用中扣除。
5、 乙方按工程各施工队工程款比例交付意外商业伤害保险金(其中甲方补贴50%)。
6、 乙方自己购买统一安全帽、工作服(可以甲方提前支付工程款,在结算时从总工程款中扣除乙方)实行上述取费方式以后,甲方施工人员在合同范围内不为乙方签发计时工。
四、结算及付款
(一)、 支付节点 ○1主体封顶节点支付;2层○
装饰及安装节点支付(主体支付全部工程款 %, 砌体结构支付全部工程 ), ○3、给排水主立管安装完毕试压后支付%,○4给排水、暖气全部安装完毕 %,(土建装饰阶段保证支付乙方每人每天 元生活费和个人借支(每月支付一次)。
(二)、 乙方完成的全部工程量,经甲方质检、安全、劳资、材料、工程及主管领导审核签字后, 支付至工程款 %, 五方竣工后支付至工程款 %。
(三)、 待竣工分项工程质量验收后甲方再付其余部分,达到合同约定按以上单价全额结算,如达不到甲方有权对乙方作出经济处罚,一切损失概由
乙方负责。质量保修金按全部工程款的 %,在乙方交工一个使用期后付全部工程款的 %,其余全部工程款的 %交工后两年内付清。
五、工程质量与工期要求
(一)、 质量要求
乙方要严格按照工程施工详图、施工说明、技术核定单及现行的施工验收规范进行施工,确保工程质量达到合同约定。凡是因乙方自身原因造成的质量问题的返工,一切损失由乙方承担。甲方视情况对乙方做出相应的经济处罚。
(二)、 工期要求:从 年 月 日起,工期 天,乙方必须保证在 年 月 日全部完工,因乙方原因造成工期拖延,每拖延一天,罚款 元。(甲方24小时配合乙方工作,为乙方提供充足的施工条件,因甲方原因影响工期,乙方必须找甲方签证,工期相应顺延)
六、安全生产、文明施工
(一)、 乙方必须认真贯彻执行国家及上级有关部门的安全生产法规和条例,进场人员必须佩齐安全帽,严格按照甲方交底进行操作,服从甲方现场施工人员和安全人员的指挥,不得随意拆除安全防护设施,乙方不听从甲方安全人员指挥发生违章作业,甲方将根据公司的有关规定给与乙方相应的经济处罚。
(二)、 施工中如遇乙方人员发生伤亡事故,双方应尽力进行抢救。属于乙方责任造成的事故,由乙方自行处理,甲方不负担任何责任。属于甲方责任造成的事故,甲方将通过乙方给与一次性处理,甲方不直接对乙方施工人员及其家属,不负责处理过后遗留的问题。并且伤亡损失5000元以下由乙方负责,5000元以上在去除保险金后甲乙双方各自承担50%
(三)、 乙方要做到文明施工、工完场清。乙方若工完场不清,甲方将派人清理,再次清理的费用由乙方负责。
(四)、 乙方对自己施工建筑生活垃圾及时清理并堆放指定地点;施工管道、胶带、焊条等材料及时归类码放整齐,对现场文明形象要积极配合工作。
七、甲方的责任与义务
(一)、 甲方负责施工现场工程进度和技术管理;提供水暖电图纸一份;负责监督、检查工程质量和文明施工。
(二)、 甲方根据施工情况有权要求调整乙方作业人员数量,有权对进度慢、施工质量低劣、不服从指挥的作业人员予以清退,乙方应积极配合。
(三)、 甲方为乙方提供食宿场地、床铺、生活基本用水电(不包括做饭用电、空调用电)以及协调与其它工种的交叉作业。
(四)、 甲方必须完成履行合同,如果未能按合同规定执行,给乙方造成的损失必须作出相应赔偿。
八、乙方的责任与义务
(一)、 乙方自备食宿用具及合同约定的所需大、小型工器具,如扳手、管钳、切割机、电焊机、电锤、水钻、套丝机、压槽机、开凿机;自购工具消耗品如大小钢锯片、大小砂锯片、钻头、自用电灯、电线、灯泡、焊条、胶带、绑丝。
(二)、 乙方所施工程没有达到施工验收规范标准,在接到甲方整改通知后及时进行整改。若乙方拖延整改时间,甲方有权给与乙方一定的经济处罚。
(三)、 乙方人员应遵守甲方有关消防、保卫、生活卫生、劳动纪律等规章制度,服从甲方有关人员的监督、检查、管理。
(四)、 乙方在合同期间必须完整履行合同,如果未能按合同规定组织人员进场或中途退场给甲方造成损失,乙方前期施工部分不予结算,作为对甲方损失部分的费用补偿。
(五)、甲方提供的施工材料发现乙方有浪费现象,乙方将受到加倍罚款。
(六)、乙方领取甲方的任何工具只有使用权利,没转让权。在施工工程中,如有损坏,自行修理,在工程竣工后交给甲方,如有损失按原价赔偿。
(七)、开工准备期间乙方负责临时设施、设备、配电箱敷设和安装,正常施工期间协助项目部安装工(突击)出现的安装、维护施工用水电(甲方不在支付用工)
(八)、乙方在施工中如私自不按图纸施工,出现一切后果自负,如性质严重还将给予处罚。
九、材料供应
(一)、 乙方须按照图纸预算。出各种材料用量、规格和型号提前5天报给甲方。
(二)、 甲方的材料乙方有责任和义务保护和保管,如有损坏和丢失,乙方照价赔偿。
(三)、 各种材料到交工时,如超出预算用量,甲方有权按原价扣除乙方人工费以做补偿。
(四)、 甲方购买材料时乙方有责任和义务同去市场指定所要材料。
(五)、 乙方负责材料、机械用具卸车、码放整齐、材料架棚搭拆、使用材料清理归类。
十、其它
人员佩带统一安全帽,穿统一工作服。
(二)、 为了便于工程施工,乙方作业人员在现场居住,但应严格注意现场卫生,如有随地大小便等不文明现象,经甲方发现,对乙方作200元/次以上的罚款。甲方交与乙方的床板乙方应妥善保管,待工程完工后退还给甲方,如有损坏和丢失由乙方赔偿。
十一、合同终止条件
发生下列情形之一甲方有权终止合同
1. 乙方不听从甲方施工管理人员指挥和工作安排,将影响工程总体进度时。
2. 乙方不按安全技术操作规程施工,将造成工程安全管理重大隐患的。
3. 乙方施工工程质量达不到合同要求、甲方认为需要解除合同的。
4. 乙方人员组织安排将影响甲方合同履行时。
5. 因乙方原因严重拖延工期。
十二、附则
本合同自签字之日起生效,至工程全部完工结算办理完毕后除保修条款外合同终止。其它未尽事宜,由甲乙双方协商解决。
本合同一式二份,由甲乙双方各有关部门所持。
甲方: 乙方:
代表: 年 月 日 代表: 年 月 日 (一)、 为了达到甲方安全无事故、文明形象施工场地的要求,乙方进场
(以下简称)甲方:
(以下简称)乙方:
根据《中华人民共和国合同法》和《建筑装饰工程承包合同条例》及有关规定,结合本工程的具体情况,经双方协调一致,签字本合同。以资共同遵守。
一、工程名称:
二、工程地点:
三、工程范围和内容:
四、工程承包方式:
五、本工程合同工期为天(阳历天从开工之日算起)。
六、本工程开工日期年月日。竣工日期年月日。
七、本工程期限的变更条件:
八、本工程合同总价为人民币元。
九、双方负责事项:
(1)甲方负责协调施工现场关系,解决水、电、库房等事项。
(2)乙方应遵守甲方现场管理制度和技术要求,严格把关。
十、工程付款方式、分三期付清:
(1)一期:
(2)二期:
(3)三期:
十一、违约责任:
(1)甲方不能按合同约定支付价款,每延迟一日应向乙方支付千分之三的违约金或乙方有权停止施工。
(2)乙方不能按合同约定日期按时竣工,每延迟一日应向甲方支付千分之三的违约金(应在支付的价款中扣除)。
十二、争议的解决方式:
合同执行工程中如发生争议,双方及时协商解决,协商不成时,任何一方均可以向工商局经济合同仲裁委员会申请仲裁,也可直接向人民法院起诉。
十三、本合同中施工工程量以工程结束验收为准,并作为结算根据。施工中增加或减少工作量及项目,在甲、乙双方签字确认后,进行施工,其相关费用在结算时计算。
十四、本合同签定后,甲乙双方如需要提出修改或增加条款时,经双方协商一致后,可以签订补充协议,作为本合同的补充合同。
十五、其他本合同未言明事项,一律按《中华人民共和国经济合同法》和《建筑装饰工程承包合同条例》规定执行。
十六、本合同附件,施工结构图,技术要求和工程项目预算表
本合同经双方签字盖章后生效,至合同工程竣工校验,结清工程尾款后失效。
本合同一式两份,甲乙双方各一份。
甲方(盖章):
地址:
法定代表人(盖章):
委托代理人(盖章):
开户银行:
账号:
电话:
邮政编码:
乙方(盖章):
地址:
法定代表人(盖章):
开户银行:
账号:
电话:
邮政编码:
签约日期:年
签定地点:
委托方(甲方):________身份证:________
承包方(乙方):________身份证:________
甲、乙双方经友好洽谈和协商,甲方决定委托乙方对承包内容进行供货及安装施工。为保证工程顺利进行,特签订本合同(包括本合同附件及部所有补充合同),以便共同遵守。
第一条:工程概况
1、工程名称:________
2、工程地址:________
第二条:工程价款
双方以共同协商的种材料价格定价110元/㎡,人工铺砖费45元/㎡,其材料款支付由以下第六条:付款方式为准。
第三条:产品规格及单价
第四条:工程施工
1、应尽量提供给甲方需要的施工材料及辅料,如故意拖延耽误施工时间,乙方责任自负。
2、一方应尽量按照甲方验收标准及工程期限施工。
3、甲方施工过程中所遇乙方材料质量问题,乙方负责误工费及材料款。
第五条:质量要求
1、工程使用主要材料的品种、规格需双方认可。
2、材料质量需按原厂实物为准。
第六条:付款方式
甲乙双方在合同生效起,十月份商场开业后,十一月份付清所有工程款。
第七条:工程工期
双方按照具体情况协商,进场后20个工作日完成。
第八条:其他事项
第九条:争议解决
双方在履行本合同过程中若有争议可协商解决,协商不成可向当地人民法院起诉。
第十条:合同的变更和终止
合同的变更和终止需经双方协商;人和一方擅自变更或终止本合同应承担因此给对方造成的损失。
第十一条:合同生效
1、本合同和合同附件向双方盖章或签字后生效。
2、补充合同与本合同具有同等法律效力。
3、本合同(包括合同附件、补充合同)一式两份,甲乙双方各一份。
甲方:________(签章)
乙方:________(签章)
签约日期:________年________月________日
甲方:
乙方:
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他相关行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,甲方将 项目中的安装工程委托乙方施工,为明确双方在施工过程中的权利、义务、责任,经甲乙双方充分协商签订本合同,双方共同遵守。
第一条 工程概况
1、 工程名称:
2、 工程地点:
3、 结构类型:
4、 建筑面积:地下二层,地上33层四栋,三层框架一栋,车库一个,约150000㎡;以施工图纸实际建筑面积为准。
5、 承包范围:按甲方与建设方签署的《建设工程施工合同协议书》中涉及的施工范围执行。
第二条 承包形式:包工包料,包验收。
第三条 工程计价:
本工程执行甲方与建设方签署《建设工程施工合同协议书》工程价款及计价方式的基础上,甲方扣留14.75%的管理费用,(含税金及大合同内建设方下浮的2%),竣工验收合格后除保修金外一次性付清。
第四条 付款方式:执行甲方与建设方签署的《建设工程施工合同协议书》内容,在建设方拨款到位后3个工作日付给乙方。
第五条 工程质量、材料认证、施工工期、保修条款、安全文明施工,违约责任等,均按甲方与建设方签署的《建设工程施工合同协议书》中涉及乙方的条款执行。
第六条 合同履约金:
本合同签订后当日向甲方缴纳保证金40万元(肆拾万元),接到甲方进场通知三日内再向甲方缴纳保证金40万元(肆拾万元),逾期不交,合同视为作废,前期所交保证金不予退还。【共计捌拾万元整】,如两个月内不能按时进场,全部退还保证金,不计利息,合同仍然有效。保证金的返还按甲方与建设方签署的合同执行。
第七条 其之约定:
1、 甲方统一向乙方提供临建,以安排工作人员办公、工人居住及材料库房。临建费用由乙方承担。
2、 乙方施工中发生的水电费由甲方承担,但乙方人员在施工中及宿舍内发现浪费用水(常流水)、用电(常明灯),发现一次罚款500-1000元。
3、 乙方服从建设方委托的管理人员,工程监理人员,甲方管理人员的统一管理和指挥,如乙方人员无正当理由不服从者,发现一次罚款500-1000元。
4、 乙方不得以各种理由停止施工或向建设方及甲方闹事,如果发现一次罚款一万元,发现三次,将无条件自动退场。
5、 维护甲方形象和权益,做好工人思想工作,禁止赌博、打架、酗酒闹事,传播淫秽物品,禁止发生拉闸,爬塔吊,不允许随意到政府有关部门上访闹事,扰乱社会安定,和谐的行为,如发现类似事件,乙方接受有关部门的经济处罚并承担全部经济责任,发现一次罚款10000元,发现三次,将无条件自动退场。
6、 因乙方原因造成的安全事故,由乙方负责并承担所有的经济责任赔偿,触及法律的追究法律责任。同时接受上级主管部门和本公司的处罚。
7、 因甲方原因造成停工,甲方承担因此给乙方造成的一切经济损失,因乙方原因造成停工,乙方承担给甲方造成的一切经济损失。
第八条 乙方做好属于自己完整的施工资料,按时交与甲方归档。
第九条 乙方承担涉及自身的一切政府所缴纳的费用,如人身保险,材料检测等费用。如甲方代交的,乙方把款直接付给甲方
第十条 其他
1、 甲方向乙方提供,甲方与建设方签署的《建设工程施工合同协议书》复印件一份,总承包单位授权委托书复印件一份,被委托人身份证复印件一份,作为本合同的附件,与本合同有同等法律效力。
2、 本合同未尽事宜,双方本着友好合作精神协商解决。
3、 合同双方签字后生效,工程款结清后合同终止。
4、 本合同一式四份,甲乙双方各执两份。
5、 附上乙方施工项目经理的名单,身份证复印件和结算工程款的具体负责人名单,身份证复印件,不经甲方同意乙方不得随意变更上述人员。否则出现后果乙方承担一切责任。同时附上技术人员,施工人员的花名册及特殊工种的上岗复印件。
甲方(盖章): 乙方(盖章):
甲方负责人(签字): 乙方负责人(签字):
年 月 日 年 月 日
甲方: (以下简称甲方)
乙方: (以下简称乙方)
由甲方承建的合水县广场路(林馨苑)20xx年限价房,生活适用房1#楼工程经甲乙双方协商,由乙方负责建筑物内配套工程的施工。为进一步明确双方的责任,权利和义务,保障甲乙双方的利益,保证工程顺利进行,按照《中华人民共和国合同法》及《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规,签订水暖预留、消防工程施工合同(以下简称本合同)。
第一条 承包范围:包含施工图及设计变更范围内的以下工作内容:
(1)排水系统预留;
(2)暖气预留;
(3)消防水系统预留及安装;
(4)自动报警及安装;
(5)自动喷淋及安装。
承包方式:按合同承包范围包人工、包工期、包质量、包安全和文明施工、包验收。
第二条 结款方式:
(1)人工费总额11.5万元,按工程进度的65%付款,按月付,整体工程验收完毕后,以10%的人工费总额为后期保修金,保修期为一年,保修期满后若无质量问题,一月内付清保修金,如果有质量问题,乙方无条件修复,费用自付,若乙方未修复,则甲方另派人予以维修,产生的费用从质量保证金中扣除,不足部分乙方补充。
(2)剩余款项25%在工程交工验收完毕后一次付清。
第三条 (1)提供一套施工图纸;
(2)按照本合同规定组织各阶段的工程验收与竣工验收;
(3)乙方在开工前七天提供材料单,因甲方不能及时提供材料,由甲方负责。
第四条 (1)遵守有关法律和规定,履行本合同中的规定的乙方有关权利和责任,按照图纸设计、变更单图纸会审,现行施工及验收规范进行施工,按合同规定的质量标准和工期要求完成本工程的施工。
(2)进场后,乙方要对施工人员的人身安全做好防范,给施工人员购买相应的个人意外保险。
第五条 工期管理:
(1)因乙方原因造成停工的,由乙方承担发生的费用,工期不予顺延
(2)因乙方的原因导致实际进度与进度计划不符,乙方承担由此造成的一切损失与费用。
(3)乙方不得以工程付款或其他方面的任何理由,擅自停工或故意拖延日期,否则将视为违约。
第六条 工程质量与检验
(1)本合同规定由乙方承包及结算范围内的各分部分项工程,均须按施工图纸、设计变更、相应的国家规范规程及验收标准和国家相关规定及甲方要求进行施工和验收,工程质量必须达到合同规定的质量标准。
(2)工程质量到不到合同约定及相关的规定和要求的部分,乙方应按甲方的要求拆除和重新施工,直到符合规定要求及标准,因乙方原因达不到合同要求及标准,由乙方承担拆除和重新施工的费用、工期不予顺延。
第七条 安全生产与文明施工
安全施工与检查
(1)乙方必须遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按照《建筑施工安全检查标准》及有关法律法规的规定执行并组织施工,并随时接受行业安全检查,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患,由乙方原因造成事故的责任和因此发生的费用,均由乙方承担。
(2)乙方应对全体施工人员进行安全教育,设立专职安全检查员,检查、发现、消除各种安全隐患,必须确保人身安全和财产不受损失,对特殊工种进行培训,做到持证上岗。
第八条 其它
(1)本合同一式四份,由甲乙双方各执两份,本合同经双方签字盖章后生效。
(2)本合同未尽事宜,由双方协商签订补充协议。
甲方: 乙方:
项目负责人: 委托代理人:
联系电话: 联系电话:
签字日期: 年 月 日
发包方:(简称甲方)
承包方:(简称乙方)
根据《中华人民共和国合同法》及有关规定,为明确建设单位(甲方)和施工单位(乙方)的义务、责任,经双方协商达成协议,签订本合同共同执行。
第一条 工程名称:
第二条 工程主要内容:
第四条 承包方式:
乙方按合同价承包,包工包料、包进度、包质量。
第四条 工程量以预算所列工程量为准。
第五条 施工工期:自合同签订之日起 天内。
遇有下列情况之一,经双方协商工期可相应顺延:
遇有人力不可抗拒的自然灾害;因重大设计变更,工程量增加较大影响了工程进度。
第六条 合同总价:
第七条 付款方式
工程完工后,经甲方验收工程合格后,应付款一次性付给乙方。
第八条 工程结算依据
1、合同价。
2、甲方工程管理部门签字认可的设计变更。
第九条 工程质量
1、严格按照有关施工规范、规程和标准施工,并接受甲方代表的监理、监督。
2、本工程质量经双方检查验收合格。
3、乙方在施工过程中必须遵守以下规定:
1)由乙方购置的主要材料,必须按有关规定,提供质量合格证或质量检验合格后方可用于施工。
2)隐蔽工程完工后,必须经监理人员验收签证,乙方作出隐蔽记录方能进行下一道工序的施工。主要隐蔽项目乙方应书面提前三日通知甲方和设计单位共同验收并办理有关签证手续。如甲方与设计单位届时未参加,乙方可自行检查验收,并做好记录备查,甲方应予承认。如甲方事后提出检查,检查结果不符合要求者,其费用均由乙方负责,检查符合要求,其检查费用由甲方负责。
3)乙方在施工中发生质量事故,应及时报告甲方及设计单位,重大质量事故的处理方案,
应经建设单位共同研究方案同意后实施。如乙方对事故的处理未经甲方和设计部门验收合格,甲方有权拒付工程进度款,由此造成返工浪费,均由乙方自理。
4)工程竣工后,乙方对工程实行保修,自竣工日期算起一年为保修期。
第十条 施工及设计变更
1、施工中发现不合理的地方,乙方应以书面形式提前通知监理人员及甲方,甲方在2日内提出修改意见和变更文件,经双方办理有关手续后继续施工。
3、在施工中如遇有中途停缓建及影响工程正常施工的有关问题时,乙方应对在建项目做好安全管理,由此引起工程的有关问题和费用由主管部门仲裁。
第十一条 工程竣工验收
1、乙方应书面提出工程竣工验收申请,甲方在接到验收申请后,应于3日内组织有关人员进行验收,如因甲方原因不能按期验收,需提前通知乙方。
工程竣工验收以国家颁发的有关施工及验收规范、标准、规程、和设计变更等为依据。
2、工程验收达不到国家质量合格标准时,乙方负责返修处理,如乙方不能在规定时间内处理,甲方有权另行委派他人进行处理,其费用在乙方费用中扣除。
3、正式验收前2日,乙方应向甲方提交所有施工记录,验收签证、竣工图纸、竣工报告等移交手续。如所需资料不全,甲方有权拒绝验收。
4、工程竣工3日内,乙方应按规定向甲方提交符合现场实际的竣工图及全部施工资料。 第十二条 双方职责
1、甲方责任
1)按合同规定向乙方拨付工程进度款。
2)审查乙方编制的施工安全技术组织措施、施工方案、进度计划,并监督实施。委派工地代表和监理人员负责现场工程质量、进度的监理监督,并办理有关签证。
3)负责及时安排施工停电、施工协调工作。
4)组织工程的竣工验收
2、乙方责任
1)负责施工场地临时用电、用水管线的架设维护。
2)负责编制施工安全技术组织措施、施工进度计划,报甲方审查完善后遵照执行。
3)严格按照施工设计图纸和规范要求,精心组织工程备料和施工,在施工中认真组织自检、保质保量按期完成施工任务。
4)负责申请施工过程中的停电计划,负责已完工程的保护管理工作。
5)负责工程验收前的施工场地清理,并负责拆除临时设施。
6)负责工程保修期内乙方原因引起的工程质量问题的无偿修理。
第十三条 安全责任
1、乙方对本工程施工中的一切人员、设备安全负全面责任。
2、开工前必须由甲、乙双方签订安全责任书,明确双方的安全责任。
第十四条 违约责任
1、因甲方或乙方不按合同约定履行自己的责任与义务而使合同无法履行的,违约方应承担合同价款10% 的违约金。乙方施工质量达不到设计和规范要求,给甲方造成损失的,赔偿相应损失。
2、因乙方原因不能按期完工,每延期一天扣乙方施工费200元。因扫障等原因受阻造成工期延长,不扣乙方延误工期费。
第十五条 争议解决的方式
甲乙双方因合同发生争议时,当事人双方应及时协商,协商不成的,任何一方均可申请双方上级业务主管部门进行调解,调解不成的,可以向阳泉仲裁委员会申请仲裁。
第十六条 本合同自甲乙双方签订之日起生效,至工程竣工验收、尾款结清、保修期满之日终止。
第十七条 本合同未尽事宜双方协商解决。
第十八条 本合同正本2份,副本2份,甲方执正本1份、副本1份,乙方执正本1份、副本1份。
甲 方(盖章): 乙 方(盖章):
法人代表(签字): 法人代表(签字):
甲方:
乙方:
根据《建筑安装工程承包合同条例》及相关规定,结合本工程的具体情况,甲乙双方经协商一致签订本合同,共同遵守。
1、工程内容:不锈钢玻璃隔断,约22.5平方米
2、工程位置:重庆船舶工业公司办公大楼4楼,甲方办公室内
3、工程总价:¥ 5500元(人民币伍仟伍佰元整),此为不含发票价
4、付款方式:合同签订当日预付总价的30%现金(即¥ 1650元),工程安装结束后以现金方式一次性结清余款。
5、施工安全:乙方应文明施工,尽量减少对周边的影响。施工安全由乙方全权负责,若发生事故,其责任与费用由乙方全部承担。
6、施工方案:按双方协商样式施工,乙方提供草图,甲方确认。隔断为主体全磨砂钢化玻璃、外框不锈钢夹持模式,中间无分隔。主体采用10mm磨砂钢化玻璃,水平方向均分6至7块玻璃拼接,垂直方向为整块玻璃,尺寸由房间高度确定。双面不锈钢通过不锈钢薄板焊接,不锈钢薄板打孔并用膨胀螺栓固定在墙壁或地板上(需要加接角钢的加接角钢),再在双面不锈钢中垫木条并夹持磨砂钢化玻璃。不锈钢高宽尺寸控制在80×50mm内,不锈钢薄板厚约1至2mm,长度由房间情况决定。墙壁与不锈钢、不锈钢与玻璃、玻璃与玻璃之间用玻璃胶填充或固定,其它位置用填充料封填以增强房间隔断后的隔音效果。
7、施工工期:在保证施工时间、空间位置情况下,合同签订后20日完工。
8、工程质保:正常使用一年内出现玻璃爆裂破损,乙方负责免费更换。 本合同一式两份,双方各执一份,经双方签章后生效,具有同等法律效力。未尽事宜,双方协商解决。
甲方(签章): 乙方(签印):
年 月 日
甲方:
乙方:
根据《中华人民共和国合同法》、《建筑法》以及国家其他有关法律规定、法规,甲乙双方本着平等互利、协商一致的原则,就华宇汽修厂前栋大楼安装钢化玻璃承包事宜,达成以下协议,并订立本合同。
一、工程概况
1、工程地点:新河桥华宇汽修厂前栋大楼
2、结构形式:砖混、框架。
二、承包范围
1、承包楼层:二层至五层,约193.8m。
2、承包内容及材料要求:
①12mm钢化玻璃运输及安装;
②安装压条用1.5mm厚不锈钢折板;
③玻璃挖洞安装800×600的翻窗33个。
三、承包方式及价格
1、承包方式:包工包料
2、承包价格:肆万伍仟捌佰伍拾贰元整(¥:45852元) ①玻璃85元/ m×193.8 m=16473元;
②不锈钢压条:24元/m×230m=5520元
③安装费:50元/ m(含上楼费用)×193.8 m=9690元; ④玻璃胶:5元/ m×193.8 m=969元
⑤翻窗:400元/个×33个=13200元
四、工程质量
乙方严格按照甲方要求施工,所承包的工程应达到地方质检站认可的优良等级。 2222222
五、工期:35天,即从20xx年 月 日至20xx年 月 日止。
六、劳务费结算
材料到场甲方支付乙方工程总款的60%,余款待工程结束并经甲方验收合格后,一周之内甲方一次性付清。
七、现场管理
1、甲乙双方工作人员要严格遵守现场管理制度,在甲方负责人统一领导下施工,有关计划、进度、材料供应等工作双方密切配合,以保证施工顺利进行;
2、施工人员应保持相对稳定,出入现场要求戴安全帽,非施工人员不准出入现场;
3、安全问题由乙方负责监督。
八、合同生效终止
1、本合同订立时间20xx年 月 日;
2、本合同自双方签字之日起生效,工程完工结算完毕后该合同终止;
3、本合同未尽事宜,甲乙另行协商,作为合同附本,与本合同具有同等法律效力;
4、本合同一式两份,甲乙双方各执一份;
5、本合同签订地址:
甲方: 乙方:
委托代理人: 委托代理人:
联系电话: 联系电话:
年 月 日
发包方:
承包方:
根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规,本着诚信守约、平等互惠的原则,经双方协商一致,签订塔机安装合同。
(一)、安装塔机的概况
1.1塔机型号:QZT-63
1.2塔机生产厂家、生产许可证、出厂合格证。
1.3塔机安装说明书
1.4塔机安装高度说明:
(二)、安装塔机时间地点
2.1地点:兰大渝中校区
2.2时间:20xx年4月26日
(三)、费用及付款
3.1安装费、安检费资料费。
3.2安装完毕验收合格付款80%,经安检部门认可的检测单位检测合格付清余款。
(四)、甲方责任
4.1提供安装塔机的全部技术资料
4.2提供安装塔机的整件和合格配件。
4.3提供《甘肃建筑起重机械登记表》
4.4 督促施工总包方单位创造安装塔机的施工条件。
4.5 协助安装单位做好安装塔机全过程的安全技术工作。
(五) 乙方责任
5.1应提供安装单位资质证书和安全生产许可证。
5.2特种作业人员必须持证上岗(应提供单位名称及证书)
5.3安装塔机,专职安全生产人员和专业技术人员必须亲临现场,加强管理。
5.4编制塔机安装方案,并严格执行,确保塔机安装的质量。
5.5应与施工总包单位签订安装塔机的安全协议书,并严格执行,确保塔机安装过程的安全。
5.6安装完毕应提供塔机安装相关资料和验收记录。
(六) 其它
6.1合同未尽事宜,双方协商解决。如协商解决不成,则通过所在地法院裁决。
6.2 合同一经双方签字、盖章即生效。
6.3 合同一式贰份,甲乙双方各执一份。
发包方:
承包方:
年月日:
甲方: (以下简称甲方)
乙方: (以下简称乙方)
依照《中华人民共和国经济合同法》及国家建设部、省市建委对建筑装饰工程的有关规定,经双方协商签定合同如下:
一、 工程概况及承包方式
1、 工程名称:
2、 工程地点:
3、 工程内容: 综合机电系统工程(空调、消防专业修改)
二、 质量标准:合格
技术要求:按施工图纸文件,国家和上海市的有关法规标准,规范执行。
三、 工程造价及结算的约定
1、 工程造价为单价合同,以甲乙双方确认的施工图纸、文件、报价明细为依据(附件一)。
2、 合同总价:RMB (大写: )。
3、 本合同生效后,甲方分三次,按下表约定支付工程款:理。
5、 质保期1年。
6、 *上述付款以支票兑现/电汇确认到账后为准。
7、 乙方收到工程款后,提供对应金额的正规发票。
四、 工程保修
保修内容包括:合同图纸所包含的工程项目、变更或修改全部内容(竣工后甲方使用,人为造成的质量问题除外)
五、 双方责任
1、 甲、乙双方共同遵守国家有关安全生产的法律、法规和规定,认真执行国家、行业、企 如因设计原因导致工程量变化,将以合同单价为基础,按实际发生的工作量做变更项处业安全技术标准。
2、 甲方负责乙方与小业主之间的协调工作。
3、 乙方必须配合甲方的施工进度,工程如遇特殊情况或不可抗力造成不能施工的,工期顺延;如发生违约所造成的一切损失,由违约方承担。
4、 乙方严格按照施工图纸施工。遵守生产规范组织施工,建立完整的安全生产、防火规章制度,设立专职安全员,对施工人员进行岗前安全、防火教育,做到安全施工、文明施工,杜绝安全事故,如有违规施工所造成的安全事故,由乙方承担所造成的一切经济损失并承担相应的责任。
5、 甲方负责购买工程一切险(CAR)。
6、 本工程综合机电系统工程(空调、消防专业修改)项目 ,乙方按合约图纸进行施工、竣工并在质量保修期内承担的工程保修责任。
六、 其它事宜
经甲乙双方商定做出如下协议:
1、 工程如遇特殊情况或不可抗力造成不能施工的,工期可顺延;如发生违约所造成的一切损失,由违约方承担。
2、 如甲方或乙方违约,而没有按合同执行的,可向上级主管部门或仲裁机构申诉。
3、 其它未尽事宜由双方协商解决。
4、 合同一式肆份,甲方执贰份,乙方执贰份,双方签字生效,并具有同等法律效力。
甲方: 乙方: (盖公章) (盖公章)
代表签署: 代表签署:
甲方:________
乙方:________
甲乙双方按照《中华人民共和国经济合同经济合同法》和《建筑工程承包合同条例》规定的原则,结合工程的实际情况。达成如下协议。
第一条工程概况
1、工程名称:________
2、工程地址:________
3、承包范围:九—十七层电梯间墙面干挂、电梯门套、地面大理石铺贴、楼梯踏步大理石铺贴、卫生间洗漱台面、淋浴房地面、门槛石、窗台。
第二条承包方式:包材料、包铺料、包安装、包质量、包安全、包进度
第三条质量等级:以甲方和业主审定的优良样品为准;如果批量材料到场与样品不符所造成的损失将由乙方全部承担。
第四条施工图纸:按照建设方提供的为准。如有变动甲方及时通知乙方。甲方提供提供技术交底、施工图纸一份。
第五条甲方驻地代表:________
乙方驻地代表:________
第六条基础工作:
甲方提供安全场地,提供临时水、电使用(费用自理)。乙方提供大理石样品,供甲方选样。提供样品清单以及大理石加工费、安装人工费清单。
第七条工程进度计划
根据建设方和甲方总进度要求,乙方提供施工计划表。
第八条工程监督
建设方、发包方、施工方三方共同监督。上一道工序验收合格;
再进行下一道工序施工。
第九条工程款、支付方式
工程款结算依据:
1、工程量计算以实际完成面为准。
2、以乙方上报的.大理石价格清单由甲方核定的价格为准。
3、工程暂估价大写________元;
4、支付方式按甲方与业主签订的合同付款方式同步付款,预留5%作为质保金。
第十条工程验收
按照国家建筑装修行业标准实行验收;达不到验收标准造成返工的损失全部由乙方承担;工期延误造成甲方损失的将以每天1000元作为赔偿金。
第十一条决算
本合同及合同以外增加部分同时计入决算。
第十二条保修
自竣工验收起乙方承担施工范围内工程二年维修义务,费用自行承担。
第十三条争议
发生争议双方协商解决。双方不能达成一致,可以提请劳动部门仲裁。还不能达成一致可以到________法院提起上诉。
第十四条违约责任
甲方如果不能按时按合同履行合约赔偿乙方合同总价5%的违约金。乙方如果不能按时按合同履行合约赔偿甲方合同总价5%的违约金。
第十五条本合同一式—__________份当事人各执____________份。本合同自____________年______________月________________日之日起生效。
本合同未尽事宜,双方可以协商订立补充协议。补充协议与本合同有同等的效力。
发包方:________
单位名称(章)
单位名称:________
法人代表:________
承包方:________
单位名称(章):________
单位地址:________
法人代表:________
电话:________
电话:________
日期:________
发包人(全称)
承包人(全称)
依照《中华人民共和国合同法》,《中华人民共和国建筑法》及相关法律,行政法规,遵循平等,自愿,公平和诚信原则,合同双方就_____项目工程总承包事宜经协商一致,订立本合同.
一,工程概况
工程名称:
工程地点:
工程承包范围:
二,主要技术来源
三,主要日期
合同期限(绝对日期或相对日期):
施工期限(绝对日期或相对日期):
(其中:竣工日期(绝对日期或相对日期):)
四,工程质量标准
工程质量标准:
五,合同价格和付款货币
合同价格为人民币(大写):元.
除根据合同约定的在工程实施过程中需进行增减的款项外,合同价格不作调整.
六,本协议书中有关词语的含义与合同通用条款中赋予的定义与解释相同. 七,合同生效
合同订立时间:年月日
合同订立地点:
本合同在以下条件满足之后生效:_____________________
发包人:承包人:
(公章或合同专用章)(公章或合同专用章)
法定代表人或其授权代表:法定代表人或其授权代表:
(签字)(签字)
工商注册住所:工商注册住所:
企业代码:企业代码:
邮政编码:邮政编码:
法定代表人:法定代表人:
授权代表:授权代表: