甲方：__________
乙方：__________
甲方委托乙方承担本工程的施工.安装任务,为明确双方权利和义务,结合装修工程具体情况,双方达成如下协议：
一. 工程概况
1. 工程名称：________________
2. 工程地点：________________
3. 工程施工安装内容以双方签认的工程报价单中项目为准;施工费用以双方签认的工程报价单中单价为依据,按实际工程量结算;增减项目需经甲乙双方协商确定单价签认后生效,增减计施工、安装项目。
4. 乙方按工程总造价收取6%管理费，计入工程款。
5. 双方商定本工程____个工作日乙方按质完成全部施工及安装项目。即自_____年____月____日起(日期以施工材料进场的第二天计)
二. 甲方工作
1. 开工前,全部腾空或部分腾空房屋,清除影响施工的障碍物,对只能部分腾空的房屋中所滞留的家具、陈设等应采取保护和安放措施，若因甲方不采取必要的保护和安放措施而造成家具,陈设的损失由甲方承担。
2. 向乙方提供施工所需的水、电等设施：协助乙方办理施工申请、审批等手续，并缴纳物业管理处所需的一切费用。
3. 对工程质量，进度进行监督检查，办理变更、验收、登记手续和其它事宜。
4. 按时、按质、按量提供施工所需甲方采购的材料。
三. 乙方工作
1. 乙方派出专职工地工程监理，负责合同的履行，按合同要求组织施工、保质，保量按期完成施工任务：解决由乙方负责的各项事宜。
2. 严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定，对施工现场的防火安全负责。严格按照双方签认的图纸或说明进行施工，做好各项质量检查和施工记录。
3. 工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的设施和施工成品进行保护。
四. 关于工程价款及结算的约定
1. 本合同签订后，甲方预付乙方签认的报价单中工程款总额的50%(含设计定金)，乙方才进场施工。
2. 工程施工过程中，泥、水、电工完成前期工程，木工进场当天甲方预付乙方第二期工程款即双方签认的报价单中工程款总额的30%及增加项目金额的50%：木工基本完成,油漆工进场当天甲方预付乙方第三期工程款即付满第二次预算(以双方签认项目的单价及实际工程尺寸数量计算)总工程款的95%，甲方预付的工程款以乙方开出的票据为依据。
3. 施工及安装竣工验收后当天甲方付清乙方全部工程款。
五. 关于材料供应的约定
1. 本工程按双方签认的报价单及其它约定由甲方采购的施工材料，甲方应在各项目工程施工前两天采购至现场，由甲方采购的材料。设备如不符质量及要求对工程造成损失，责任由甲方承担。甲方供应的材料及设备至施工现场经乙方验收后由乙方负责保管，如乙方保管不当造成损失的，乙方负责赔偿。
2. 凡由乙方采购的材料，设备质量或规格不符合双方约定要求的应禁止使用.若已使用，对工程造成的损失由乙方负责。
六. 关于双方责任的约定
1. 因甲方原因影响工期，工期相应顺延，并承担由C、D、E、F条款原因造成乙方损失的赔偿：
A. 不能按期.按时供水电：B、不能保证每天有8小时工作时间(含加班时间)：C、不能按期提供自购的材料、设备：D、提供的材料设备不符合质量或规格造成返工：E、不能按期付工程合款，而施工工程量未过半，乙方除收取已施工项目的费用外另收工程设计费：F、非乙方造成的其它不可预见的原因。
2. 乙方责任
A. 不能按期开工或中途无故停工,影响工期,工期不顺延，相应损失由乙方承担：B、对竣工验收后保修期两年内发现的属于乙方施工安装责任的质量问题，乙方免费维修：C、乙方施工过程中违反操作规程造成的人员伤害，责任由乙方负责：D、由于乙方施工造成甲方物品损坏，乙方应予以修复或赔偿。E、由于乙方违反物业管理处规定所造成的罚款和赔偿，费用由乙方负责。
七. 关于设计与施工及验收的约定
1. 乙方设计师完成施工图后必须在商定的时间内给甲方审图,经甲方确认签字认可后乙方方可施工。
2. 乙方必须严格按甲方签认的图纸施工.安装。
3. 在施工过程中，甲方提出变更设计，停止施工或增减项目，应以书面形式通知乙方，列明停止施工或变更，增减的原因，工程部位、时间.材料等;乙方根据变更要求两天内向甲方提交变更所采取的措施、增减的造价，因停工等原因造成的机械呆滞、综合管理费延误工期、补偿停工和已采购材料(因变更设计而无法利用所造成的材料浪费)等费用清单。
4. 隐蔽工程在隐蔽前由乙方通知甲方到场验收，甲方两天内不验收，乙方可自检后隐蔽并如实填写隐蔽记录，甲方应予以承认。
5. 工程竣工后，乙方通知甲方验收。甲方应在接到通知后两天内验收，并办理验收.移交手续。如甲方在规定时间内不能验收，需及时书面通知乙方，另定验收日期，否则乙方视甲方通过验收。若另定验收日期，甲方应承认第一通知时间为竣工日期，并承担乙方看管场地的相关费用。
八. 奖励和违约责任
1. 由于甲方原因导致延期开工或中途停工，除顺延工期外，甲方应补偿乙方因停工，窝工所造成的损失，每停工或窝工一天甲方应支付乙方____元;甲方不按合同的约定预付工程款，每拖期一天，按付款金额的___%加付滞纳金。
2.由于乙方原因，逾期竣工，每逾期一天，乙方支付____元违约金。
3.工程未办理验收手续，甲方提前使用或擅自动用，造成的损失由甲方负责，并视为甲方已实际验收合格。
4.因一方原因,合同无法继续履行时，应通知对方办理合同终止协议,并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。
九.双方签认的装饰工程报价单，施工图和经双方协商达成一致的其它具体问题协议，作为合同附件，与合同具同等效力。
十.本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。
十一.本合同经双方签字后生效，如有不尽事宜，双方本着友好互利原则协商解决，如协商解决不成双方同意由当地仲裁委员会或人民法院判决。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
委托方(甲方)：
被委托方(乙方)：
根据国家及当地政府有关规定，经双方协商，签订本合同，以共同遵守。
第一条 工程概况
1、工程地址：
2、居室规格 室 厅
3、施工面积 室 ㎡ 厅 ㎡厨房 ㎡卫生间 ㎡。
4、施工内容(附施工单或施工图)
5、委托方式
6、开工日期 年 月 日
7、竣工日期 年 月 日
8、施工总价元(附工程预算书)
其中：直接费 元
管理费税金13% 元
第二条 质量要求
1、使用材料品种、规格、名称(附清单)。
2、工艺标准双方同意参照中国轻工总会制定的《家庭装饰工程质量规范》。
3、施工质量检查监督部门
4、施工过程中如有特殊质量要求，双方应达成一致意见，签订补充合同。
5、质量保修期自工程验收后起为半年，保修费用由责任方负担。
第三条 价款支付
1、包工包料者合同签约后预付95%价款，余款5%竣工验收后三日内付清，甲方余款付清后，乙方应立即交付钥匙，如拖延付款，每拖延一日罚欠款项的 %。
2、包清工者付款方式为
3、在施工过程中如有项目增减，双方应签补充条款增减价款。
4、如遇追加项目，甲方付款后，乙方方可施工。
第四条 违约责任
1、乙方如不能如约保证质量，应返工，费用自负。
2、因乙方原因不能按期完工，每拖延一日应由乙方支付损失费 元。
3、因甲方原因不能按期完工，每拖延一日应由甲方支付误工费 元。
4、在施工过程中，甲方未经与乙方代表协商私自更改施工内容，所引起的质量问题，责任自负。
5、合同生效后，履行期届满前，擅自解除合同的一方，应按合同价款的 %支付违约金;因擅自解除合同，已给对方造成的损失超过违约金的，还应进行赔偿，补偿违约金不足的部分。
6、由于一方要求解除合同，造成对方经济损失的按实际造成的损失赔偿。
第五条 争议处理
1、合同履行中发生的争议，双方可以通过协商解决，协商不成时，采用下列方式解决：
(1)向当地室内装饰行业主管部门申请调解解决。
(2)通过仲裁解决。
(3)通过诉讼解决。
第六条 合同变更
1、双方已达成协议，如有一方要求变更内容，需征得另一方同意并履行签约手续。
2、合同自签订之日起生效;保修期内有关保修条款生效其余条款终止;保修期满后全 部条款终止。
第七条 补充条款
第八条 合同文本
本合同正本两份，甲乙方各执一份，副本视需要送有关部门。
甲方： 乙方：
年 月 日签订
本合同双方当事人：发包方(以下简称甲方)
姓名： 身份证号码： ______
住所： 联系电话： 承包方(以下简称乙方)
姓名： 身份证号码： ______
住所： 联系电话： 根据《中华人民共和国经济合同法》及其他有关法律、法规之规定，结合家庭居室装饰的特点，甲、乙双方在平等自愿、协商一致的基础上，就乙方承包甲方发包的家庭居室装饰工程(以下简称工程)有关事宜，达成如下协议：
第一条 工程概况
1、工程地点：
2、工程内容：
3、工程承包方式：
4、工程期限
开工日期 年 月 日
竣工日期 年 月 日(为了确保质量，工期可适当延工。)
第二条施工场地要求
1、开工前三天由甲方负责进行清场腾场地，为乙方入场施工创造条件。包括：搬清室内家具、陈设等。
2、甲方免费提供施工期间用水、用电，并要保证施工用水用电畅通。
3、房管、消防及物业管理对房屋装修的各法规、条例及相关手续，均由甲方负责。
4、如确实需要拆改原建筑物结构(包括梁、柱、板、墙等)或设备管线，由甲方负责到有关部门办理相应的审批手续.
5、施工期间甲方需部分使用该居室的，由甲方负责做好现场的保卫及消防等工作。
第三条 工程变更
施工过程中甲方如要求有变动，则须报请该工程负责人批准，由设计师据情提供新方案且经甲方重新签字认可，方可生效。施工现场人无权私自更改。变更部份增加的人工、材料等全部费用甲方承担，按实际数量计算，单价不变，如属新立项则由双方协商解决，工期顺延。否则乙方有权按原图施工。
第四条 工期变更
1、因甲方未按约定完成其应负责的工作而影响工期的，工期顺延。因甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量的，返工费用由甲方承担，工期顺延。
2、因乙方责任不能按期开工或无故中途停工而影响工期的，工期不顺延。
3、因工程变更或非原因造成的停水、停电及其他自然、非自然不可抗力因素而影响工期的，工期相应顺延。
4、甲方应积极配合乙方施工，若因双方配合问题引起的工期延误，乙方不负责任。
第五条工程验收和保修
1、每个单项施工应分段查验(包括隐蔽工程)，每种代购材料须请甲方配合乙方验收。全部工程完工后，乙方向甲发出书面通知，甲方需在三日内到场验收，若超时未验则视为验收合格。在工程款结算后，办理移交手续。
2、本工程自验收合格双方签字之日起保修二年。双方应在验收合格后，即填写工程保修单。
3、承诺范围为因乙方装修施工质量而出现的破损，由乙方保修。如属于甲方人为损坏及不可抗拒自然力或甲方自购材料而引起的质量问题，则不在保修范围之内。
4、乙方负责终身维护，并只收取材料与人工的成本费。
第六条 工程价款及结算
1、双方商定，本工程的价款为人民币元整。
2、本合同生效后，甲方按上表直接向乙方支付工程款项，增补项目款随补随付。
3、工程验收合格，乙方应向甲方提出工程结算，并将有关清单送交甲方。甲方接到资料后三日内如没有异议，即视为同意，双方应填写工程结算单并签字，甲方应在签字后次日内支付所有工程余款。
第七条 违约责任
1、 凡因本合同双方当事人中一方未严格履行本合同或违反国家法律法规及本市有关政策，受到罚款或给对方造成损失的，均由责任方承担责任，并赔偿给对方造成的损失。
2、未办理验收手续，甲方提前使用或擅自动用工程成品而造成损失的，由甲方负责。
3、因一方原因，造成合同无法继续履行时，该方应及时通知另一方，办理合同终止手续，并由责任方赔偿相对应的损失(至少按装修合同总额15%罚收)。
第八条其它约定条款
1、在装修过程中，若因乙方不符合本合同要求施工而产生的质量问题，则乙方应负责相应返工费及负担有关所需材料费。
2、若因甲方项目的增补，造成工期延误，则工期以双方确认的工程变更所规定的时间顺延。
3、装修税金由甲方自理，甲方确定的材料品牌和等级，只要符合要求，乙方有权选择有信誉的商家购买。
第九条 附则
1、本合同经甲、乙双方签署后即时生效，共一式两份，双方各执壹份。
2、乙方提供给甲方的工程预算单，已得到甲方的签字认可，作为结算依据。结算时单价不变，数量则按实际发生数额计算，对此双方已不再有异议。
3、本合附包括甲、乙双方签字的《平面布置图》、《立面图》各一套，《工程预算单》一份。上述附件均为本合同的组成部分，与合同正本具有同等效力。
4、施工过程中甲、乙双方所签署的有关《工程变更单》、〈工程验收单〉、〈甲乙双方装饰材料供应明细表〉等文件均可作为工程完工时双方的结算依据进行结算。
5、补充协议：
甲方： 乙方：
年 月 日 年 月 日