劳动档案上诉状(实用三篇)

劳动档案上诉状(通用3篇)

劳动档案上诉状 篇1

签订地点:

签订时间:

甲方(委托方):

乙方(制作方 ):

甲乙双方根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规,遵循平等、自愿、公平、诚信的原则,经过友好协商,甲乙双方就 事宜签订本合同,承诺共同信守。

第一条 工作内容

序号工作内容纸张使用内文彩色封面纸装订方式数量单价合计备注

1

2

3

4

合计人民币金额(大写): 元整。(¥ 元)

备注条款:

1、本合同内的所有货物的价格含产品之制作费、装订费、人工费、打印费及税金等。

2、乙方不得再以任何理由收取其他任何费用。

(也可将以上内容制作附件:《服务造价表》,将服务内容和各项要求具体化,造价表由乙方按照甲方要求制作,经甲方审核认可。)

第二条 质量要求

2.1 乙方必须使用专业软件进行图片处理和排版,质量应达到出版标准。

2.2 乙方应严格按照甲方审定的制作方案制作档案,符合甲方规定质量标准和行业标准。

2.3 制作档案的各种材料由乙方提供,材料应符合国家质量和环保标准,并经甲方同意。

第三条 工期

3.1 本合同约定制作工期自 年 月 日起至 年 月 日止,共计 天完工并交付甲方使用。

3.2 除非甲方书面认可同意,本合同制作期限不作延长。

第四条 交货验收

4.1 全部档案制作完毕后,由乙方负责将档案送至甲方指定的交货地点:

(甲方指定交货地点为: )。

4.2 乙方送货至交货地点后向甲方提交验收单,甲方组织现场验收,如果数量较多,验收期限定 天内。经甲方验收代表验收合格签字确认后作为付款之依据。甲方的验收代表为 。

4.3甲方验收时如发现所制作档案与本合同约定不符,甲方有权拒绝验收。

4.4 交货时乙方应将档案制作的电子版完整稿一并交由甲方。

第五条 付款

5.1 本合同制作费用共计 元(人民币),大写 。

5.2 本合同制作费用包括材料费、人工费、装订费、排版打印费、运输费、税金等各项相关费用,乙方不得再以任何理由向甲方收取其他费用。

5.3 付款时间与比例

付款次序付款比例(%)付款金额(元)付款条件

第一次 合同签订后 日内

第二次 验收合格后 日内

第三次 质保期满后 日内

备注:乙方提供正规税务发票作为甲方付款的前提条件

5.4付款方式:

第六条 质保条款

6.1 乙方所制作档案的质量保证期为从验收合格之日起 个月。质保期内的质量问题由乙方进行免费维修或重做,保证甲方正常使用。

6.2 制作档案如出现装订不牢、纸张脱落等情况,乙方必须及时负责维修、更换或者重做,如乙方未及时处理,甲方可另行申请第三方处理,相关费用由乙方双倍承担。

第七条 违约责任

7.1 甲方应按照合同约定的时间和比例向乙方支付货款。甲方逾期付款的,应按照逾期未支付货款金额的同期银行贷款利率向乙方支付违约金。

7.2 乙方逾期完成制作的,每逾期一日按合同价款的 3‰ 向甲方支付违约金。逾期超过 5 日后,甲方有权解除合同,乙方应按合同价款的 20 %向甲方支付违约金,并赔偿由此给甲方造成的相关经济损失。

7.3 乙方未按合同约定质量和方案完成制作,造成甲方验收未通过的,甲方可以解除合同或者要求乙方在 日内返工直至符合质量要求,同时乙方应按合同价款的 %向甲方支付违约金。违约金不足以弥补甲方损失的,赔偿损失。

第八条 争议解决方式

合同在履行过程中发生的争议,双方当事人协商解决,协商不成的,按下列第 种方式解决:

A.提交——住所地人民法院管辖;

B.提交——仲裁委员会进行仲裁。

第九条 其他约定

9.1 文物档案的所有权、版权归甲方所有,未经甲方书面认可,乙方不得擅自涂改、复制、转让、出版资料,不得将甲方提供资料的机密信息向外泄露,如作品通过乙方途径外流,视为乙方违约,乙方应向甲方承担由此造成的全部损失。

9.2 合同履行期间,双方与合同有关的来往传真、电话、会议纪要等,均为合同的组成部分,与本合同具有同等法律效力。

第十条 合同生效与终止

10.1 本合同自双方签字并盖章之日起生效,待双方履行完本合同的各自义务后,即行终止。合同一式 份,甲、乙方各执 份。

10.2 本合同附件与合同具有同等法律效力。

甲方(法人公章)乙方(法人公章)

住所地:

法人代表:

授权代表:

电话:

开户行:

账号:

日期:住所地:

法人代表:

授权代表:

电话:

开户行:

账号:

日期:

劳动档案上诉状 篇2

上诉人:_________________,男,________年____月____日出生,汉族,住:_________________

职业:_________________联系电话:_________________

被上诉人:______________有限公司住所地:_________________

实际经营地:_________________

法定代表人:_________________,该公司董事长联系电话:_________________

上诉请求事项:_________________

上诉人因与被上诉人劳动争议纠纷一案,不服_______________区人民法院作出的(201_____)_______________民初字第_______________号民事判决书,现依法向贵院提起上诉。请求判令被上诉人

一、支付_______________元;

二、支付_______________工资_______________元;

三、_______________;

四、一审、二审的诉讼费用由被上诉人承担

上诉理由

上诉人与被上诉人劳动争议纠纷一案,上诉人曾于依法向_______________区人民法院起诉(以下简称一审法院),一审法院于适用简易程序公开审理此案,现已作出判决。上诉人认为一审法院作出的(201_____)_______________民初字第_______________号民事判决书(以下简称判决)中认定的部分事实不符合客观情况,且理解及适用法律值得商榷。据此,上诉人不服依法向贵院上诉,对主要上诉请求事项的上诉事实与理由具体阐述如下:_________________

一、被上诉人应支付上诉人_______________元

二、被上诉人应支付上诉人_______________工资_______________元;

三、请求判令被上诉人为上诉人_______________;

以上是针对主要上诉请求事项的上诉事实与理由的具体阐述,上诉人为维护自身合法权益,特上诉至贵院,恳请贵院在查清案件事实的基础上依法公正判决。

此致

_______________市中级人民法院

上诉人:_________________

_____年_____月_____日

劳动档案上诉状 篇3

合同编号:___年__字第__号

抵押人名称:____________

住所:____________

法定代表人:____________

开户金融机构:____________

帐号:____________

电话:____________ 邮政编码:____________

传真:____________

抵押权人名称:____________

住所:____________

法定代表人:____________

电话:____________ 邮政编码:____________

传真:____________

签订合同日期:__年__月__日

签订合同地点:_____省(市)_____市县(区)

抵押人(以下称甲方):____________

抵押权人(以下称乙方):____________

为确保年字第号合同(以下称主合同)的履行,甲方愿意以其有权处分的财产作抵押。乙方经审查,同意接受甲方的财产抵押。甲、乙双方经协商一致,按以下条款订立本合同。

第一条甲方用作抵押的财产为(详见抵押财产清单及财产有效证书):

__________________________________________________________________________________

第二条本合同项下抵押财产共作价人民币(大写)_____元整,抵押率为百分之____,实际抵押额为_____元整。

第三条抵押财产的保管方式和保管责任如下:

1.抵押财产中的待甲、乙双方封存后,由甲方自行保管;抵押财产中的由甲方自行保管,甲方应妥善保管抵押财产,在抵押期内负有维修、保养、保证完好无损的责任,并随时接受乙方的检查。

2.抵押财产中的由甲方交乙方保管,并由乙方向甲方一次性收取元整的保管费。乙方应妥善保管抵押财产,不准挪用抵押财产。

第四条甲方应按乙方要求,对抵押财产中的办理财产保险,并将保险单交乙方保存。投保期限应长于主合同约定的借款期限。若主合同项下借款延期,甲方须办理延长投保期的手续。保险财产如发生灾害损失,乙方有权从保险赔偿中优先收回抵押贷款。

第五条甲方用作抵押的有价证券在抵押期内到期时的处理方式,甲、乙双方约定如下:

第六条在本合同有效期内,甲方不得出售和馈赠抵押财产;甲方迁移、出租、转让、再抵押或以其它任何方式转移本合同项下抵押财产的,应取得乙方书面同意。

第七条本合同项下有关的公证、保险、鉴定、登记、运输及保管等费用由甲方承担。

第八条本合同生效后,如需延长主合同项下借款期限,或者变更主合同其他条款,应经抵押人同意并达成书面协议。

第九条在本合同有效期内,甲方如发生分立、合并,由变更后的机构承担或分别承担本合同项下义务。甲方被宣布解散或破产,乙方有权提前处分其抵押财产。

第十条出现下列情况之一时,乙方有权依法定方式处分抵押财产:

1.主合同约定的还款期限已到,借款人未依约归还借款本息或所延期限已到仍不能归还借款本息的;

2.借款人死亡而无继承人履行合同,或者继承人放弃继承的;

3.借款人被宣告解散、破产的。

处理抵押物所得价款,不足以偿还贷款本息和费用的,乙方有权另行追索;价款偿还贷款本息还有余的,乙方应退还给甲方。

第十一条主合同借款人按合同约定的期限归还借款本息或者提前归还借款本息的,抵押权即自动撤销,乙方保管的甲方财产和财产保险单应退还给甲方。

第十二条本合同生效后,甲、乙任何一方不得擅自变更或解除合同。需要变更或解除合同时,应经双方协商一致,达成书面协议。协议未达成前,本合同各条款仍然有效。

第十三条违约责任

1.按照本合同第三条第1项的约定,由甲方保管的抵押财产因保管不善造成毁损的,乙方有权要求甲方恢复财产原状,或提供经乙方认可的新的抵押财产,或提前收回主合同项下贷款本息。

2.按照本合同第三条第2项的约定,由乙方保管的抵押财产因保管不善造成毁损的,甲方有权要求乙方恢复抵押财产原状,或者要求乙方赔偿其因此而遭受的损失。

3.甲方违反本合同第四条的约定的,乙方可以停止发放主合同项下贷款,或视情况提前收回已发放的贷款本息。

4.甲方违反第五条约定,擅自处分抵押财产的,其行为无效。乙方可视情况要求甲方恢复抵押财产原状,或提前收回主合同项下贷款本息,并可要求甲方支付贷款总额万分之的违约金。

5.甲方因隐瞒抵押财产存在共有、争议、被查封、被扣押或已经设定过抵押权等情况,而给乙方造成经济损失的,应给予赔偿。

6.甲、乙任何一方违反第十二条约定,应向对方支付主合同项下贷款总额万分之的违约金。

7.在本合同有效期内,未经抵押人同意,变更主合同条款或转让主合同项下义务的,甲方可自行解除本合同,并要求乙方退回由乙方保管的抵押物。

8.本条所列违约金的支付方式,甲、乙双方商定如下:

___________________________________________________________

第十四条双方商定的其它事项:_____________________

第十五条争议的解决方式:

甲、乙双方在履行本合同中发生的争议,由双方协商或通过调解解决。协商或调解不成,可以向合同签订地的合同仲裁机构申请仲裁,或者向合同签订地的人民法院起诉。

第十六条本合同由甲、乙双方法定代表人或法定代表人授权的代理人签字并加盖单位公章,自主合同生效之日起生效。至主合同项下借款本息全部还清时自动失效。

第十七条本合同一式二份,甲、乙双方各执一份。

附:抵押财产清单及财产有效证书一式份。

甲方:____________公章 乙方:____________公章

法定代表人:____________签字 法定代表人:____________签字

(或其授权代理人)(或其授权代理人)

____年__月__日 ____年__月__日

签订合同地点:________省(市)_____市县(区)

注:如果合同当事人为非法人单位,应由其主要负责人或主要负责人授权的代理人签字。

合同范文使用说明

一、适用范围:本合同是借款人或者第三人为担保借款合同债务的履行,以一定的财物为抵押而与贷款人之间签订的担保合同

二、合同中“抵押人”即提供抵押财产的当事人,可以是借款合同中的借款人,也可以是其他第三人;“抵押权人”即借款合同中的贷款人。

三、第一条中的“财产有效证书”,指由公证机关等出具的证明抵押财产真实、合法、有效的证明文件。

四、第二条中的“抵押率”,指抵押贷款额与抵押财产作价现额的比率。

五、第三条中的空格由甲、乙双方根据具体情况填写。

六、第十三条违约责任中违约金的比例及支付方式均由双方协商一致后填写。

一键复制全文保存为WORD
相关文章