工程公路道路施工合同书(推荐三篇)

工程公路道路施工合同书(精选3篇)

工程公路道路施工合同书 篇1

责任单位:____________

施工单位:____________

就____________装饰工程,经双方充分的在友好协商签订本合同书,共同遵守如下:

一、工程名称:___________________________

二、工程地点:________________________

三、工程项目内容:________________________

四、工程期限

本工程自______年______月______日至______年______月______日完工。

五、工程造价为人民币:____________________________________

六、付款方式

1、合同签订后甲方材料到场,开工两天,甲方交付乙方工程总额预付款。

2、开工后,甲方按工程进度至完工,分期支付乙方工程总额预付款,余额在工程验收合格一次性付清。(以预算书单价为标准,以实际工程量结算)

七、材料设备:本工程所需的工程材料由乙方负责采购,及时组织进场,材料设备保管场地由甲方提供,以满足工程的需要和有一个好的保管场所。施工中产生的垃圾及废料由施工方负责清理。

八、工程施工

1。乙方必须严格按设计图纸进行施工,如有违反,甲方有权提出停工或返工,所造成的损失由乙方负责。

2。乙方负责装饰设计、出施工图纸及材料明细,双方认可后,该资料作为本合同不可分割的一部份,由于设计缺陷造成追加投资,及方案设计时材料计划不足需增加的投资由乙方负责。

3、施工中甲方提前增改项目,必须事先通知乙方,并双方签字附加协议,提出的增改项目对施工所造成的损失和误工费由甲方负责,工期顺延。

4、乙方应了解遵守物业管理处有关规定,遵守施工技术规范,因乙方施工中造成人身伤害、设施的损坏,由施工方负责。

5、如因乙方不遵守物业管理处有关规定,造成罚款的由乙方负责。

九、工程质量

1、本工程以施工图纸、作法说明、设计变更为质量评定验收标准。

2、由于乙方提供的材料质量不合格而影响工程质量,其返工费用由乙方承担。

3、由于乙方原因造成的无法返工的质量事故,一切后果由乙方负责。

4、装饰工程质量保修一年。

十、工程验收

由乙方发出工程验收通知,双方人员到施工现场,按所设计图纸要求和有关标准对工程进行验收,验收后,双方负责人应在验收单上签名认可,如工程未经验收,甲方提前使用或擅自动用,由此而发生的质量,安全问题由甲方承担责任并以甲方开始使用日期为竣工验收日期。

十一、违约责任

任何一方违返本合同的条款,所造成的损失,均由违返方负责赔偿给守约方。

十二、备注

本合同有不详之处,甲、乙方通过协商补充协议或条款,如本合同甲。乙方发生纠纷,双方有权向本合同签字所在地的工商行政管理局的经济合同仲裁委员会或人民法院提出仲裁或诉讼,按仲裁委员会仲裁或法院判决执行。

十三、本合同报价表一式四份,甲、乙方双方各执两份,经双方代表签字和盖章后即生效,具有法律效力。

甲方单位(盖章):________

代表人:__________________

乙方单位(盖章):________

代表人:__________________

日期:____________________

签订合同地点:____________

工程公路道路施工合同书 篇2

甲方:xx村委会 法人代表: 乙方: 法人代表:

根据《中华人民共和国合同法》和《公路建设施工承包合同条例》及道路工程建设的有关规定,结合村内道路建设工程的具体情况,甲、乙双方就该合同段道路工程,在平等互利协商一致的基础上达成如下合同条款,共同遵守执行。

一、工程名称和地点

1、工程名称:xx村通组道路沙石造面工程

2、工程地点:xx村一、二、三、六组及二支路面,总长x公里。

二、工程承包范围及内容

该路段为沙石造面,要求夯实路基x厘米、造面x厘米、路宽x米,并对路基路面进行平整、夯实、碾压。

三、承包方式

本工程采取包工、包料、包质量、包工期、包安全的不变单价承包方式。

四、工程造价

根据工程量、测算本合同段工程承包总造价为壹拾叁万肆仟元整(¥134000元)。

五、工程施工工期

本合同施工工期为x天,(雨天除外),自x年x月x日开工,于x年x月x日完工。

六.甲乙双方的权利和义务

1、甲方的主要权利和义务

(1)甲方的主要权利

排出质量监督人员对乙方承包的工程进行质量监督。

(2)甲方的主要义务

① 甲方负责所修路段路基平整所有用工负责施工过程中产生矛盾、纠纷等问题的协调、解决。

② 乙方完工时,经验收合格,向乙方付清工程款。

2、乙方的主要权利义务

(1)严格按照施工规范进行施工,保证工程质量。

(2)制度安全技术措施,承担安全责任。

七、违约责任

本合同签字盖章后生效,双方都有认真履行合同条款,如一方有违约行为,则按照合同规定的条款执行(违约方赔偿对方总造价30%的违约金),并按照《中华人民共和国合同法》的有关条款追究违约方的责任。

八、附则

1、本合同一式三份,合同双方各执一份,签证单位留一份。

2、合同双方结清工程款后,合同自行终止,本合同未尽事宜,经双方协商签订补充协议。

甲方:xx村委会 法人代表:

乙方:

签证单位:

签证日期:xx年 月 日

工程公路道路施工合同书 篇3

发包人:_____________________(简称甲方)

承包人:_____________________(简称乙方)

依照《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国民法典》及有关行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,根据托县地区实际情况,双方就本建设工程的施工事项达成如下协议:

一、工程概况工程名称:____________________工程地点:____________________工程内容:楼内墙面,天棚刮腻;钢窗维护刷漆,办公室、会议室门拆旧换新;地面铺砖维修;卫生间整体改造;灯具等电器拆旧换新;线路整理

二、合同工期开工日期:_________年____月____日计划竣工日期:_________年____月____日预计合同工期:_____天

三、承包方式和合同价款

(一)采用包工包料和总承包形式;

(二)合同价款:根据甲方现场工程量预估和定额预算,预付30%工程款,待工程完工结算后一次付清剩余70%工程款;

(三)具体工程内容:根据甲方按需求现场指定位置项目施工,最后以甲方现场工程签证的工程量执行结算工程造价。

四、发包人(甲方)责任依照合同按时拨付工程进度款。

五、承包人(乙方)责任

1、按照合同和工程施工组织设计的要求积极组织施工;

2、保质保量完成甲方指定工程项目;

3、遵守施工现场环境管理,安全管理,文明施工管理,创建安全文明施工达标工地。

六、工程质量及验收

1、乙方在施工中必须支持《百年大计、质量第一》的方针,严格贯彻执行国务院《建设工程质量管理条例》,严格执行建筑工程强制性标准,工程质量标准达到一次性验收合格。

2、乙方在施工中严格执行隐蔽工程检验制度,未经质检部门或甲方、监理代表检验的隐蔽工程不能进行下一道工序。

3、乙方在施工中严把质量关,应当检验而未进行检验的原材料不准提前使用。(钢材必须使用包钢等大厂材料,水泥必须使用正规厂家)。

七、工程款支付方式

八、质量保修按照国务院1999年《建设工程质量管理条例》保修的规定负责。

九、违约责任

1、乙方因质量不合格造成的停工,全部责任由乙方承担。

2、乙方因工程质量不合格造成的返工,乙方应负全部责任。

十、其它约定事项甲方:______________________

法人代表:______________________(签章)

乙方:______________________

代表人:______________________(签章)

_______年_____月_____日

一键复制全文保存为WORD
相关文章