弱电施工合同范本(合集20篇)

弱电施工合同范本(通用20篇)

弱电施工合同范本 篇1

甲方:

乙方: (施工班组)

甲、乙双方本着平等互利的原则就 工程,消防弱电安装工程事项共同达成以下合同条款:

一、工程概况:

消防弱电系统安全。

工程名称:

二、班组以甲方提供的施工图纸进行施工,班组包清工。

三、工期:项目部总工期为准,具体按项目部下达的施工进度计划执行。

四、质量等级:合格。

五、承包总价:每点31元整。

六、付款方式:

1、乙方应按合同规定,严格按照甲方提供的施工图纸及施工规范要求,进行施工,确保施工质量。若施工质量达不到合同要求或存在质量问题,乙方必须无条件返工、且一切费用由乙方自理。

2、若甲方不按合同支付工程款(进度款),双方又未达成延期付款协议,乙方方可停止施工,由甲方承担违约责任。

七、安全生产及文明施工

1、乙方进入工场的施工人员要遵守法规、法纪,严格执行“安全第一、预防为主”的指导方针。遵守安全操作规程使用好“三宝”做好“四口”“五临”的防护措施,要经常教育工人严防事故发生。如违返安全操作规程并由此引发的事故及损失,乙方要负责治理和赔偿。

八、甲、乙双方职责

甲方:

1、提供施工图纸及相关的技术文件,做好技术交底。

2、甲方应及时提供主材、辅材,不提供工作,如因材料不及时误工,应进行相应的补贴。

乙方:

1、乙方工作上班必须戴好安全帽,不得穿拖鞋或赤脚上班。

2、不得在工地打架、闹事,否则罚款,情节严重者甲方有权送交、公安部门处理。

甲方:(签字) 乙方:(签字)

_____年_____月_____日

弱电施工合同范本 篇2

甲方: (以下简称甲方)

身份证号码:

乙方: (以下简称乙方)

身份证号码:

根据《中华人民共和国合同法》及国家其他法律、法规,经过甲、乙双方充分协商,本着平等、公正、自愿的原则,签订本协议,双方共同遵守,严格履行。

一、工程名称:

二、工程地点:

三、工程范围及施工内容:消防弱电穿线、安装、调试(不含配电室气体灭火)

四、计价方式:按设备每点 元计算(以消防主机点数为准)。以上价格不含税、不开发票。

五、施工工期:以主合同工期一致、满足甲方进度要求,并不影响项目的进度计划。

六、承包方式:人工费承包。

七、工程材料要求:

1、本工程材料由甲方提供,乙方对不符合要求的材料可提出异议,若甲方同意使用,由此造成的责任、损失,由甲方自行承担。

2、甲方进场材料必须符合现行“施工验收规范”规定,满足设计要求。

3、甲方进场材料必须按规定及时送检、提供合格证及检验报告等,需经监理进场验收合格后,乙方方可进行施工。

4、乙方应节约用水用电,对甲方的各种材料合理使用,不得浪费,做到工完场清,垃圾自行清理,由于乙方原因,破坏土建已经完成的成品,由乙方负责赔偿,所有由乙方施工的项目,必须做好成品保护,直至竣工验收合格并移交给建设单位后为止。

八、结算方式及付款方式:

1、乙方应在每月1日前申报上个月(1-31日)完成工程量,合同外工程量应另列计算清单并说明原因,由甲方审核后并经现场代表评定合格后每月15-20日支付进度款。每月按进度支付已完成工作量的80%人工费。

2. 工程完工消防验收合格并移交给建设单位后,乙方编制工程人工费用结算书经甲方审核后一个月内再付17%,预留3%作为人工保修费

3工程量分析(穿线部分占总工程量的35%,设备安装部分占总工程量的35%,设备调试部分占总工程量的30%)

九、工程质量:

本工程质量要求为合格工程(相关职能部门规定的验收合格标准),乙方必须按照施工图纸、有关图集及施工验收规范和验评标准施工,若因乙方原因造成验收不合格,乙方承担全部责任。

十、文明、安全施工:

1、乙方参加施工人员必须穿着整齐,严禁赤膊进场,文明施工。

2、乙方安排专人负责自己施工区域内安全巡查,监督工作,做到安全施工。

3、做到使用材料堆放有序及做好现场卫生清理工作,保持施工场所整洁卫生,当日工完场清。

4、由于乙方施工原因造成的安全事故,费用由乙方负责。、

十一、乙方按图施工完成后,若甲方要求变更或增加的施工项目,则费用另计。

十二、违约责任:

1、甲方应按工程进度及时支付工程款,如因甲方工程款拖延造成的工期延长的经济损失,由甲方承担,乙方有权暂停施工,追讨已施工完成部分工程款;若验收合格后,甲方仍未按合同约定支付工程款,乙方有权暂停甲方使用所安装消防设施,直至甲方按约定付款时为止,所造成的一切责任损失均由甲方承担。

2、甲方应及时提供材料,如材料原因造成的经济损失,甲方应承担责任。乙方应提前报送材料清单,以便甲方有足够的时间采购。

3、甲方免费提供乙方水、电、施工条件,工具由乙方自理。

4、乙方在施工过程中,必须严格按照设计图纸要求,甲方的《施工组织设计》及“技术安全交底”要求进行施工操作,保证所施工的工程质量达到合同所约定的质量要求,若施工质量达不到合同要求和图纸要求,乙方必须无条件返工整改至符合要求。

5、所有安装必须配合土建工程施工,服从建设单位或监理单位合理安排,保证按期完成。如乙方无法按期完成工程进度,甲方有权单方提出清退处理,乙方不得有异议,并按已完成工作量的60%给予结算.

6、乙方在施工过程中,必须做到节约用料,若发现浪费材料现象,甲方有权给予处罚。

7、工程完工后,乙方提供技术,配合、协助甲方组织验收。

十三、其他事项:

1、施工图纸中的广播算半个点数,多线盘按一个点计算,其他点数以消防主机显示点数为准。

2、7、8、9#楼上部如出现预埋管道堵塞及漏埋,乙方应及时通知甲方并以书面形式体现,以便甲方处理。

3、地下室如出现管道堵塞及漏埋,由乙方自行处理,甲方楖不负责。

十四、本合同未竞事宜,由双方协商解决,可另行签订补充协议,补充协议与本协议效力同等,若协商不成,可向工程所在地人民法院起诉。

十五、本合同经甲、乙双方签字或盖章即产生法律效力。本合同一式贰份,双方各执一份,效力等同。工程款付清后,本合同自行失效。

甲方: 乙方:

开户行: 开户行:

联系电话: 联系电话:

签订日期: 签订日期:

弱电施工合同范本 篇3

甲方:_________________

乙方:_________________

甲、乙双方本着平等互利的原则就工程,消防弱电安装工程事项共同达成以下合同条款:

一、工程概况:消防弱电系统安全。

工程名称:

二、班组以甲方提供的施工图纸进行施工,班组包清工,。

三、工期:项目部总工期为准,具体按项目部下达的施工进度计划执行。

四、质量等级:合格。

五、承包总价:每点31元整。

六、付款方式:

1、乙方应按合同规定,严格按照甲方提供的.施工图纸及施工规范要求,进行施工,确保施工质量。若施工质量达不到合同要求或存在质量问题,乙方必须无条件返工、且一切费用由乙方自理。

2、若甲方不按合同支付工程款(进度款),双方又未达成延期付款协议,乙方方可停止施工,由甲方承担违约责任。

七、安全生产及文明施工

1、乙方进入工场的施工人员要遵守法规、法纪,严格执行"安全第一、预防为主"的指导方针。遵守安全操作规程使用好"三宝"做好"四口五

临"的防护措施,要经常教育工人严防事故发生。如违返安全操作规程并由此引发的事故及损失,乙方要负责治理和赔偿。

八、甲、乙双方职责

甲方:

1、提供施工图纸及相关的技术文件,做好技术交底。

2、甲方应及时提供主材、辅材,不提供工作,如因材料不及时误工,应进行相应的补贴。

乙方:

1、乙方工作上班必须戴好安全帽,不得穿拖鞋或赤脚上班。

2、不得在工地打架、闹事,否则罚款,情节严重者甲方有权送交、公安部门处理。

甲方:_________________乙方:_________________

日期:_________________日期:_________________

弱电施工合同范本 篇4

甲方:_________________

乙方:_________________

根据《中华人民共和国合同法》以及其他有关法律法规规定的原则,为保护双方的合法权益,结合本弱电工程的具体情况,双方达成如下协议,共同遵守。

一、工程概况

1、工程地址:杭州市西湖区西斗门路20号楼2H

2、工程款结算方式:工程总额(不含税价)计13710元(壹万叁仟柒佰壹拾元整),具体详见清单。付费流程如下:

备注:如需开具发票,另加6个税点,即823元(计算方式13710元*6%=823元)。

二、关于工程质量及验收的约定

1.本工程执行建筑与综合布线系统工程施工及验收规范和智能建筑设计标准的.其它同类标准、质量评定验收标准。

2.工程验收:甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续,甲方不能按预约规定日期参加验收,由乙方组织人员进行验收,甲方应予承认。事后,若甲方要求复验,乙方应按要求办理复验。若复验合格,其复验及返工费用由甲方承担,工期也予顺延。

3.乙方在施工中应采取必要的安全防护和消防措施,保障作业人员及企业办公人员的安全,防止企业办公设备的毁坏等事故发生。如遇上述情况发生,属甲方责任的,甲方负责和赔偿;属于乙方责任的,乙方负责修复和赔偿。

三、纠纷处理方式

因工程质量双方发生争议时,双方协商解决。当事人不愿通过协商、调解解决,或协商、调解解决不成时,可以按照本合同约定向市仲裁委员会申请仲裁或当地人民法院提起诉讼。

四、合同的变更和解除

合同经双方签字生效后,双方必须严格遵守。任何一方需变更合同内容,应经协商一致后,重新签订补充协议。施工过程中任何一方提出终止合同,须向另一方以书面形式提出,经双方同意办理清算手续,订立终止合同协议,可视为本合同解除。

本合同一式________份,甲、乙双方各执一份。合同附件为本合同的组成部分,具有同等法律效力,若有未尽事宜,双方友好协商解决。

甲方:_________________乙方:_________________

日期:_________________日期:_________________

弱电施工合同范本 篇5

甲方(全称):

乙方(全称):

根据《中华人民共和国合同法》及有关规定,经双方协商,签订本合同。

第一条:工程项目

1:工程名称:赤城县人事劳动和社会保障局弱电系统工程

2:工程地点:赤城县

3:工程范围

本工程包括甲方弱电系统的有线电视、网络、电话、监控系统的安装及其设备安装调试项目;

第二条:工程内容

甲方有线电视、网络、电话、监控系统的摄像枪安装,监控主机等设备的安装及调试。

第三条:差异调整

甲方提供的点数数据、设计说明与相关内容均视为互有解释能力,如出现差异或矛盾,甲方有权力以其中一项为标准,要求乙方进行工程调整,乙方应无条件遵从,调整所引起的费用由甲方承担。

第四条:承包方式

本工程乙方以包人工、包设备(详见附件:弱电工程费用清单)、包工期、包质量、保安全的方式承包;如由乙方原因造成的工期、质量、安全问题,由乙方负责。

第五条:双方责任

1:甲方责任

1):负责提供乙方施工所需的施工场地的平面图纸和相关材料;

2):提供施工中乙方所需的水源、电源、高空作业所需材料、工具堆放场所;

3):确定工程的变更事项;

4):负责申报工程验收;

5):办理竣工结算;

6):按合同确定付款方式按时支付工程款。

7):甲方委派现场代表_________________,负责监督检查工程质量和进度,按设计图纸变更,工程期间的质量验收事宜。

2:乙方责任

1):负责按合同规定时间内完成弱电系统的安装并调试;

2):负责按甲方审定的设计施工图进行施工;

3):负责系统的模块安装、设备安装等全部施工工作;

4):乙方应加强施工队伍的管理,严格遵守甲方制定的规章制度,并负责施工过程中的安全、防火、防盗等工作,如出现安全问题自行负责;

5):乙方负责系统的单位测试工作,并协助甲方进行系统调试;

6):配合甲方的验收工作。

第六条:工程进度及工期

本工程总工期为_90_个工作日,从_20xx_年_12__月_9_日施工开始至_20xx_年___3__月__9___日,整个工程施工结束。

第七条:工程验收

乙方应对已完工系统进行自检,并在具备验收条件后提出验收申请,甲方在接到初步验收申请后在48小时内组织验收。工程完工后一月内,甲方应组织验收。无正当理由在一月内不组织验收视为工程合格。如该系统不能满足合同要求,甲方应在接到验收后在24小时内发出书面整改通知,乙方在书面整改通知规定的时间內对系统实施整改,直至系统达到合同要求并再验收。

第八条:工程质量标准和保修期

1:工程质量标准:符合国家及省、市质量规范标准,工程质量达到优良;

2:在保证照明及一定温度、湿度环境下,工程的相关设备产品按其三包保修政策执行;

3:保修期从工程通过验收之日开始计算,一年免费上门服务;

4:保修范围

保修服务不负责因甲方或者甲方指定外包工程人员的疏忽所造成的设备损坏及下列情况:

1):甲方非正常使用、私自修改变更而引起的损坏;

2):甲方提供的设备及材料不在保修期之内;

3):火灾、水灾、雷击、地震等其他不可抗力的事件;

5:保修期内维护条项

1):在工程维护范围内故障时,乙方工程师在接到故障通告后,通知相应人员进行紧急故障排除,以恢复系统的正常运行;

2):乙方在接到甲方的故障通知后,应在8小时内到达现场维修,特殊情况除外;

6:争议性故障问题的解决方式

1): 若确定在乙方的保修系统范围内故障,乙方无条件在规定响应时间内解决故障;

2):若甲方不确定是否在乙方的保修系统范围内的故障,乙方应在规定响应时间内上门检查故障原因,若在乙方的保修系统范围内则应及时排除故障,保证系统的正常运行;若在乙方上门检查并确定故障并不在乙方的保修系统范围内则乙方需告知甲方故障原因和建议甲方采取相关措施,并需向甲方收取100元上门服务费;

3):若甲方确定所发故障不在乙方的保修系统范围内,乙方可以上门排除故障,但乙方需向甲方收取100元上门服务费和相关技术费用和材料费用,同时乙方保留不作出故障响应的权力。

第九条:工程设计变更

1:甲方可根据实际需要,书面要求乙方对施工设计进行变更,乙方应无条件配合。

2:乙方应严格按甲方审定后的设计图施工,若中途变更设计,需提前向甲方提出申请。

3:设计变更增减工程造价将于工程结算时调整。

第十条:工程费用及付款方式

1:工程费用清单(见附件)

2:工程造价为人民币:¥ 275099 元整;大写: 贰拾柒万伍仟零玖拾玖元整 。

3:付款方式对系统验收合格后的两个工作日内一次性付清。

第十一条 工程结算

1:本工程结算期为工程竣工验收后2个工作日内。

2:经甲方确认后的设计变更项目,按以下原则确定增减工程造价;

1)有合同单价的套合同单价;

2)无合同单价但有近似单价的,以当时市场单价为基础调整;

3)完全无合同单价的项目,甲、乙双方另行协商确定。

第十二条 违约责任

1:甲方逾期付款,每逾期一天按所拖欠金额的0.1%向乙方支付滞纳金;

2:甲方应充分协调乙方与装修,强电施工等现场施工方之间的配合关系,若乙方因甲方协调不当导致工期延后,则第3点不成立;

3:乙方应按时完成工程,如因乙方原因造成工程延误,每延误一天,乙方应按每天所拖欠金额的0.1%向甲方支付滞纳金。

第十三条 争议解决方式

发生争议时,双方协商或调解解决,协商或调解不成时,双方均有权向合同履行所在地人民法院提起诉讼。

第十四条 本合同如有未尽事宜,可双方协商,签订补充协议。合同所有附件及补充协议构成合同不可分割的部分,与本合同具有同等的法律效力。

第十五条 本合同经双方签字盖章后生效。

第十六条 本合同壹式贰份,甲乙双方各执壹份。

甲方(公章):_________乙方(公章):_________

法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________

_________年____月____日_________年____月____日

弱电施工合同范本 篇6

甲方:___________________(以下简称甲方)

乙方:___________________(以下简称乙方)

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律、法规,本着平等、自愿、诚实守信的原则,甲乙双方就。水电安装劳务分包事宜协商一致。制订立如下劳务分包合同条款,以供双方共同遵守执行

一、工程名称

___________________________

二、工程地点

___________________________

三、工程承包范围

工程范围与内容:所有施工图内所有的水电、消防及弱电安装工程,(施工图重大改变后工程量另行计算)

四、工期要求

乙方必须在_____年_____月_____日前竣工。

乙方配合总包单位在总包方预验收前完成所有施工任务,经调试并自检合格,甲方要求的竣工是指该工程全部完成,验收合格。

五、质量标准

工程质量:按总(分)包合同有关质量的约定、国家现行的《建筑安装工程施工及验收规范》和《建筑安装工程质量评定标准》,本工作必须达到质量评定合格等级。

六、工程承包方式

包工、包安装(含防雷接地、消防及弱电)、包质量、包文明施工、包竣工调试验收的方式。使本工程按照甲方规定工期通过有关部门的验收并交付使用。

采用固定劳务单价方式。

七、合同价款

本合同价款为人民币:_________元每平方米(以建筑面积结算)属总价包干。该总价已包括人工、机械、安装辅材、施工安装、调试、保险、风险及意外伤害保险、税金等各项费用。

八、付款和结算方式

工程款支付:工程量全部完成经验收合格,于建设单位支付该项目工程款到账后,30日内甲方向乙方按比例给予支付。保修期1年。

九、设计变更

因施工变更导致工程量重大增加部分工程款由甲乙双方友好协商,延误的工期根据主合同相应顺延。

十、材料设备供应

1、本合同工程所有用于水电主材(未计价材料)均由甲方采购供应,所有辅料(计价材料)由乙方自行负责。

2、水电安装的所有工器具乙方自备,甲方不再提供相应的工器具。

十一、双方职责

1、甲方职责

按时甲方提供的给排水、电气、消防及弱电安装图纸、图说、图纸会审、设计变更、设计通知、设计变更中涉及的工作内容。甲方指定现场负责,负责协调配合管理施工现场负责有关签证。甲方提供施工用水、电源连接点及施工工人现场材料保管场所。甲方随时检查乙方施工质量、进度、安全、材料使用保管情况,检查乙方操作人员的有效证件和持证上岗情况。乙方如违反规定或工作达不到要求的标准时,有权要求乙方进行整改、返修,相应费用由乙方承担。

2、乙方责任

施工图内所有的水电、消防及弱电安装工程。应按照设计图的要求及施工规范施工,达到国家验收标准。施工现场水、电材料上下车及现场转运。乙方进场人员需无条件服从甲方的管理、调度,特别是质量、安全、进度、现场文明施工方面的管理及调度。(5)现场由甲方提供的原材料严禁浪费或用在非本项目上,否则,甲方有权要求乙方按原值赔偿。(6)在没有交付甲方时前必须保护设备设施,做好成品保护。

十二、违约责任

1、甲方违约责任

如甲方违约,必须按时足额付清乙方所完工程量的劳务工资。

2、乙方违约责任

(1)如乙方违约,甲方有权终止合同,并视其情节拒付乙方所有做工工资等费用,造成甲方损失的由乙方负责全额赔偿。

(2)如乙方在生产工程中,人员不够,工程质量施工安全不能得到保证,工期延误,甲方有权终止合同,并取缔乙方作业资格,乙方所完成的工程量按单项价格下浮50%后作为结算价款付给乙方。

(3)双方约定的工期不论任何原因均不得延长,如未按规定时间完成该分项工作,甲方对乙方的工期延误按总价1%/天向乙方收取违约金。在结算时扣除或解除合同,另行安排劳务班组作业,或另行增加劳务班组作业。

(4)在施工中如乙方因施工质量低劣造成返工损失的均由乙方自行承担,甲方并总价2%向乙方收取违约金。

(5)乙方必须做到工完场清,否则甲方按200元/次向乙方收取违约金。

(6)乙方必须服从甲方及建设单位、总包单位、监理单位管理人员的指挥、安排、调派,有故意刁难、停工、罢工、不服从管理行为的甲方及其项目部有权终止其合同并取缔乙方施工,乙方所完成的工程量按单项价格下浮50%后作为结算价款付给乙方。

(7)乙方必须按甲方要求做好各项工作,进行工程质量与施工安全技术交底,认真完成甲方下达的各项指标任务,对不能按期完成各项指标任务的,甲方按20__元/次向乙方收取违约金。

(8)以上违约金,凡未指明的,均由甲方在支付给乙方的劳务款中直接扣除。

十三、安全文明施工

1、乙方在施工作业中要文明施工,不浪费材料,不出安全事故,必须服从甲方管理人员的安排和管理,如不服从管理和安排,后果由乙方自行负责。

2、乙方在施工作业中凡因错误造成的一切经济损失,均由乙方自行负责,甲方不承担任何费用。

3、乙方在施工作业中必须安全保护和甲方提供的水电材料,如发现浪费材料和不保护材料,甲方有权对乙方做出罚款。

4、乙方在施工中必须注意安全,杜绝安全事故发生,乙方必须为进场施工人员购买意外伤害保险,如因乙方违章操作造成的安全事故由乙方自行负责与甲方无关,乙方工人自身不安全行为发生的意外伤害,甲方概不负责。

5、负责对该工程合同范围内的施工现场内的防火、防盗、安全工作。

十四、未尽事宜,又甲方和乙方共同协商

1、本合同经双方签字盖印后生效,本合同承包范围内任务完成,结清余款后本合同即告终止。

2、本合同一式两份,甲乙双方各执壹份,均具有同等法律效力。

甲方(签字或盖章):__________

乙方(签字或盖章):__________

_____年_____月_____日

弱电施工合同范本 篇7

建设单位:(以下简称甲方)

施工单位:(以下简称乙方)

按照《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的原则,结合本工程具体情况,双方达成如下合同条款。

第一条:工程概况

工程名称:

工程规模:x平方米

工程地点:

工程内容:消防报警系统、消火栓系统

第二条:合同价款及承包形式:

本工程经甲、乙双方商定,同意采用承包方式。即保证消防验收一次性合格通过。工程总价款:x元;本工程所应交纳的各种税费均由乙方承担。施工过程中,因消防报建及相关手续未通过而致停工或相关行政处罚,乙方安装的工程由乙方负责。其他工程原因由乙方负责协调。

第三条:付款办法

本合同在签字生效之日起x天内由甲方按“基本建设拨款条例”的规定进行拨款,先预付乙方工程款x元,其后在乙方主要设备进场并施工后x天内支付x元。

2.本工程竣工验收合格后x天内,甲、乙双方应结清除质保金外的全部工程帐务。

第四条:施工日期

本合同签定后x月x日开工,预计x个工作日竣工。

第五条:设备及材料供应方式

1.本工程所需设备及材料经双方协商同意,均由乙方负责供应。

2.乙方提供的材料设备,必须符合国家消防产品质量验收标准,并有合格证书。因产品质量不符合验收标准而发生工程质量事故或造成返工损失,均由乙方负责。

第六条:工程质量及验收交工

工程质量应全部达到设计要求和符合消防规范及消防工程验收规范。隐蔽工程由乙方提前通知甲方工地代表,到施工现场进行检查,办理隐蔽工程签证手续。本合同生效后,甲方应积极组织图纸会审、技术交底会议,并及时向乙方提供施工设计图纸四套。工程竣工后,由乙方提交应由乙方提供的竣工工程验收资料,明确交工日期,通知甲方组织工程验收。工程竣工交验后,工程保修按国家有关规定办理,确定本工程质量保修期为一年。

第七条:双方职责

甲方:

派驻工地代表,对工程进度、质量进行监督,检查隐蔽工程,办理中间交工及工程验收签证,并与土建施工单位协调向乙方提供用水、用电、大型机械使用方便,负责提供材料、设备及工具的存放室。根据合同规定和要求,按时办理拨款和结算,并将每笔工程款付至乙方指定的帐户上(见最后一页)。负责组织工程验收。对大规模设计变更或遇人力不可抗拒的灾害等特殊情况,经甲乙双方商定,可对本工程价款作适当的调整。如不属于乙方负责的中途停建、缓建或其它原因造成的乙方停工、窝工损失,甲方应酌情给予适当的补偿。

乙方:

1.施工前,及时做好各项施工准备工作和向甲方提交开工通知书

2.按合同规定,与甲方商定做好材料和设备的采购、供应和管理工作。

3.严格按照设计图和消防规范进行施工,确保工程质量。

4.已安装的设备,在工程投入使用前负责保管,并清理好施工场地。x时提交竣工验收资料,办理工程竣工结算,参加竣工验收。

在合同规定的保修期内,对属于乙方责任的工程质量问题,负责无偿修理。严格遵守甲方颁布的有关工地规章制度。工程竣工交验后,乙方应义务培训建设方有关消防管理、值班人员,使其基本掌握系统的维护、操作和保修。在施工过程中,所发生的人身财产安全事故其责任和费用由乙方承担。

第八条:其它

1.本合同条款双方应严格遵守,任何一方不得擅自违约。

2.本合同未尽事宜,双方协商议定。

3.本合同自双方签字盖章之日起生效。

4.本合同一式x份,甲、乙双方各执x份。

甲方(盖章):

甲方代表(签字):

乙方(盖章):

乙方代表(签字)

_____年_____月_____日

弱电施工合同范本 篇8

甲方:

乙方:

甲方委托乙方完成工程的施工安装任务,双方本着友好合作的态度,按照《合同法》等相关法律,在平等公正的情况下签定如下合同

一、施工责任

1、工程队独立自主,完成分包下去的工程,施工现场必须指派一名熟练固定的施工负责班长,工程过程中我公司专指派现场负责人指导、监督工程施工进度及质量。

2、施工任务承包后,施工人员必须按照甲方、监理方、现场负责人和国家标准质量要求进行施工,不得偷工减料,减少工艺流程。

4、因工程队原因导致工程返工、延工所引起工程额外增加费用,将由工程队承担,工程合同外增加的施工任务将根据工程量或标准有偿承担施工任务。

5、施工过程中,施工队施工人员必须服从工地现场负责人的指挥。

二、付款方式

1、工程完成50%以上支付工程款50%,付 7,500 元

2、线路施工完毕经我方验收合格支付工程款的45%,付 6,750 元

4、系统正常运行三个月支付工程款的5%,付 750 元

三、设计

1、甲方提供图纸一套(包括具体点位图及管线走向),并负责交底工作.

2、甲方若无图纸,须向乙方交代清楚要求,乙方施工前须画草图让甲方认可.

四、工期

从 年 月 日起至 年 月 日止,总工程进度根据建设方土建及其装修进度合理调整,因甲方因素拖延,工期顺延,乙方可以向甲方提出延误人工费补偿,因乙方因素拖延工期,甲方可扣除乙方人工费100元/天

五、施工安全

在施工过程中乙方应严格遵守安全规章制度来施工,不得破坏装修,否则造成的一切后果由乙方自己负责。

六、工地现场管理

1、现场禁止使用明火。

2、现场禁止吸烟。

七、维修

1、因乙方施工原因导致的质量问题,乙方应在两年内无偿维修。

2、普通维修乙方应在甲方通知乙方后三天内及时维修,特殊情况(断电,掉落,主干断网等问题)乙方必须在24小时内赶到并维修。

八、合同争议

1、出现争议甲乙双方先协商。

2、协商不成可向争议所在地法院提起诉讼。

九、施工安装要求

1、弱电线路安装时,必须用有合格证书的布线产品材料。

2、弱电线路按国际通行方式 综合布线 eia/tai 568b标准施工。

3、所有线路必须按横平竖直的方向分布,严禁蛛网式分布。pvc管和钢管一头要穿进总线槽用拧扣与线槽固定,然后沿墙壁,顺地面垂直分布,转弯处用90度弯或软管联接好,并用管卡固定好。所有线缆在pvc管子和钢管里不能有接头。

4、预埋线缆的管道直径大小是按线缆的外经的功率和穿过的电缆数量来测算的,必须保证管道内有30%的空间预留。

5、施工承包人应按建筑与建筑群综合布线系统工程验收规范进行施工。

6、我方委托施工承包人购买的材料,施工承包人在购买和运抵施工现场前其制造厂商、品牌、规格、单价等须征得业主认可,应有品质保证书和有效发票,否则业主有权拒绝验收或提出退货、返工及赔偿损失。

7、我方购买的设备由我方、生产商、或供应商负责上门安装的设备(如网络设备、电脑设备、监控设备等),在上门安装时,施工承包人应积极作好相关的辅助配合工作(包括所购的材料、设备等协助搬运至现场)。

8、施工单位必须保证施工质量,发生施工质量问题,施工单位应及时予以改正。如竣工验收时如发现质量问题,施工承包方应立即予以改正,在未达到业主的整改要求前我方有权拒付人工费。

9、施工人员要文明施工,禁止野蛮施工。如:要爱护室内原有设施,业主所有的物品未经许可,不得擅自处理等。业主对表现不好的施工人员有权要求掉换,承包人不得拖延。

甲 方:乙方:

签 章: 签 章:

弱电施工合同范本 篇9

甲方:_________________

乙方:_________________

根据《中华人民共和国合同法》及有关规定,经双方协商,签订本合同。

第一条:工程项目

1:工程名称:赤城县人事劳动和社会保障局弱电系统工程

2:工程地点:赤城县

3:工程范围

本工程包括甲方弱电系统的有线电视、网络、电话、监控系统的安装及其设备安装调试项目;

第二条:工程内容

甲方有线电视、网络、电话、监控系统的摄像枪安装,监控主机等设备的安装及调试。

第三条:差异调整

甲方提供的点数数据、设计说明与相关内容均视为互有解释能力,如出现差异或矛盾,甲方有权力以其中一项为标准,要求乙方进行工程调整,乙方应无条件遵从,调整所引起的费用由甲方承担。

第四条:承包方式

本工程乙方以包人工、包设备(详见附件:弱电工程费用清单)、包工期、包质量、保安全的方式承包;如由乙方原因造成的工期、质量、安全问题,由乙方负责。

第五条:双方责任

1:甲方责任

1):负责提供乙方施工所需的施工场地的平面图纸和相关材料;

2):提供施工中乙方所需的水源、电源、高空作业所需材料、工具堆放场所;

3):确定工程的变更事项;

4):负责申报工程验收;

5):办理竣工结算;

6):按合同确定付款方式按时支付工程款。

7):甲方委派现场代表_________________,负责监督检查工程质量和进度,按设计图纸变更,工程期间的质量验收事宜。

2:乙方责任

1):负责按合同规定时间内完成弱电系统的安装并调试;

2):负责按甲方审定的设计施工图进行施工;

3):负责系统的模块安装、设备安装等全部施工工作;

4):乙方应加强施工队伍的管理,严格遵守甲方制定的规章制度,并负责施工过程中的安全、防火、防盗等工作,如出现安全问题自行负责;

5):乙方负责系统的单位测试工作,并协助甲方进行系统调试;

6):配合甲方的验收工作。

第六条:工程进度及工期

本工程总工期为_90_个工作日,从_20xx_年_12__月_9_日施工开始至_20xx_年___3__月__9___日,整个工程施工结束。

第七条:工程验收

乙方应对已完工系统进行自检,并在具备验收条件后提出验收申请,甲方在接到初步验收申请后在48小时内组织验收。工程完工后一月内,甲方应组织验收。无正当理由在一月内不组织验收视为工程合格。如该系统不能满足合同要求,甲方应在接到验收后在24小时内发出书面整改通知,乙方在书面整改通知规定的时间內对系统实施整改,直至系统达到合同要求并再验收。

第八条:工程质量标准和保修期

1:工程质量标准:符合国家及省、市质量规范标准,工程质量达到优良;

2:在保证照明及一定温度、湿度环境下,工程的相关设备产品按其三包保修政策执行;

3:保修期从工程通过验收之日开始计算,一年免费上门服务;

4:保修范围

保修服务不负责因甲方或者甲方指定外包工程人员的疏忽所造成的设备损坏及下列情况:

1):甲方非正常使用、私自修改变更而引起的损坏;

2):甲方提供的设备及材料不在保修期之内;

3):火灾、水灾、雷击、地震等其他不可抗力的事件;

5:保修期内维护条项

1):在工程维护范围内故障时,乙方工程师在接到故障通告后,通知相应人员进行紧急故障排除,以恢复系统的正常运行;

2):乙方在接到甲方的故障通知后,应在8小时内到达现场维修,特殊情况除外;

6:争议性故障问题的解决方式

1):若确定在乙方的保修系统范围内故障,乙方无条件在规定响应时间内解决故障;

2):若甲方不确定是否在乙方的保修系统范围内的故障,乙方应在规定响应时间内上门检查故障原因,若在乙方的保修系统范围内则应及时排除故障,保证系统的正常运行;若在乙方上门检查并确定故障并不在乙方的'保修系统范围内则乙方需告知甲方故障原因和建议甲方采取相关措施,并需向甲方收取100元上门服务费;

3):若甲方确定所发故障不在乙方的保修系统范围内,乙方可以上门排除故障,但乙方需向甲方收取100元上门服务费和相关技术费用和材料费用,同时乙方保留不作出故障响应的权力。

第九条:工程设计变更

1:甲方可根据实际需要,书面要求乙方对施工设计进行变更,乙方应无条件配合。

2:乙方应严格按甲方审定后的设计图施工,若中途变更设计,需提前向甲方提出申请。

3:设计变更增减工程造价将于工程结算时调整。

第十条:工程费用及付款方式

1:工程费用清单(见附件)

2:工程造价为人民币:¥ 275099元整;大写:贰拾柒万伍仟零玖拾玖元整。

3:付款方式对系统验收合格后的两个工作日内一次性付清。

第十一条工程结算

1:本工程结算期为工程竣工验收后2个工作日内。

2:经甲方确认后的设计变更项目,按以下原则确定增减工程造价;

1)有合同单价的套合同单价;

2)无合同单价但有近似单价的,以当时市场单价为基础调整;

3)完全无合同单价的项目,甲、乙双方另行协商确定。

第十二条违约责任

1:甲方逾期付款,每逾期一天按所拖欠金额的0.1%向乙方支付滞纳金;

2:甲方应充分协调乙方与装修,强电施工等现场施工方之间的配合关系,若乙方因甲方协调不当导致工期延后,则第3点不成立;

3:乙方应按时完成工程,如因乙方原因造成工程延误,每延误一天,乙方应按每天所拖欠金额的0.1%向甲方支付滞纳金。

第十三条争议解决方式

发生争议时,双方协商或调解解决,协商或调解不成时,双方均有权向合同履行所在地人民法院提起诉讼。

第十四条本合同如有未尽事宜,可双方协商,签订补充协议。合同所有附件及补充协议构成合同不可分割的部分,与本合同具有同等的法律效力。

第十五条本合同经双方签字盖章后生效。

第十六条本合同壹式贰份,甲乙双方各执壹份。

甲方:_________________乙方:_________________

日期:_________________日期:_________________

弱电施工合同范本 篇10

甲方:(全称)

乙方:(全称)

依照《中华人民共和国合同法》及有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,经双方友好协商一致,订立本合同。

一、工程概况

甲方位于 酒店的电视机、电脑、网络、电视系统、监控系统、电话程控电话系统、背景音乐系统等弱电系统的安装工程,甲方委托乙方负责施工。

二、工程价

金额人民币 (¥: 元)

三、施工安装及工期

合同签定后 个工作日内进场施工。整个施工工期 天。( 年 月 日开工, 年 月 日竣工)

四、售后服务

施工完毕后,验收之日起,本工程整体质保期为一年。在质保期内设备发生故障,乙方负责在24小时内进行修复,并在得到通知后1小时内到达现场。如因甲方人员操作不当,或者其他人为造成故障及不可抗拒因素(如雷击、电压与其它自然灾害)造成的不属质保期。质保期后:甲方以工资结算方式支付乙方服务费,若需更换设备,乙方则需通知甲方,并得到甲方许可后方可更换,且收取相应的设备费用。

五、竣工验收及付款方式

1、 工程施工安装、调试完毕,由乙方通知甲方组织验收。3天内若甲方不组织验收,则视为工程合格。

2、 在合同签定之日预支付工程总款的70%(人民币:,设备到场安装调试后付工程总款20%(人民币: 元)、验收后支付工程总款10%(人民币 元)

六、违约责任

1、 乙方严格按合同要求按时、按质、按量完成供货与安装调试完毕并交付甲方使用。如有违约,每违约一天,按合同总金额的0.1%向甲方支付违约金:

2、 在乙方履行合同后,甲方保证按时向乙方支付合同款项,每违约一天,按合同总金额的0.1%向乙方支付违约金。

七、在本合同执行中,若发生纠纷,由甲乙双方协商解决,如协商不成,则任何一方申请仲栽或向人民法院起诉。

八、未尽事宜,由甲乙双方友好协商解决。

本合同经双方签字同意、加盖双方公章之后生效,具有同等法律效力一式两份,由甲乙双方各执一份。

甲方(公章):_________乙方(公章):_________

法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________

_________年____月____日_________年____月____日

弱电施工合同范本 篇11

甲方:_________________

乙方:_________________

根据《中华人民共和国合同法》及国家有关规定,结合工程的具体情况,经双方充分协商,签订本合同。

一、工程项目:

1、工程名称:_________________

2、交货及安装工程地点:_________________

3、承包方式和承包范围:本工程以包工包料、包质量、包工期、包风险、包设计(设计方案以甲方认可为准)的形式由乙方承包,乙方必须按照甲方确定的设计方案、系统功能、设备材料,承包整个系统的设备供应及安装和调试。

二、系统总造价及其支付:

(一)系统总造价

1、本智能系统含税总包干价为人民币_____ ____.

2、整个系统必须满足甲方认可的设计方案的功能要求,以甲方审定的设计、施工方案为标准,在此基础上价格不再作任何调整(甲方要求增加的工程除外)。

(二)工程款支付

乙方完工验收后支付工程总造价款的80%,余款在三个月内付清。

三、工期:

1、本合同签订后,乙方于______年______月______日进场,到______年______月______日止,完成安装调试(以通过用户及甲方代表验收合格为准)。

2、在履约过程中,因为变更设计所影响的工期或甲方责任、不可抗力等造成工期延期的,经甲、乙双方签证认可后作出工期调整,以此确定竣工日期。

四、供货及安装:

1、本工程必须严格按照国家有关施工安装规范进行施工。

2、乙方工程使用的材料、设备必须符合甲方认可的设计方案的规定,否则,甲方有权要求乙方更换,有关费用由乙方承担。

五、维修保养:

1、本智能系统保修期为一年,自工程完工并通过甲方验收合格之日起计。保修期内,如系统发现故障,乙方必须在接到甲方通知之日起24小时内派员维修,若非因甲方人为损坏的,乙方免收一切费用。

2、保修期届满后,甲方要求乙方修理的,以最优惠价格适当向甲方收费。

3、保修期届满后,甲乙双方另签订技术维护协议,乙方应对系统提供优惠的有偿技术维护。

4、甲方要求软硬件功能的改进、扩容不在保修之列,但乙方应继续为客户提供最优惠的服务。免费维修期内人为或自然灾害引起的故障或损坏,仅收取维修成本费。以下情况不属保修范围:自行拆卸改换机内任何部分(如:线路、零件)后造成损坏;非乙方指定的专业技术人员指导安装而引起的'故障。

六、双方责任:

(一)甲方责任:

1、审核乙方提供的设计方案、安装施工方案,在收到后的_____日内完成。向乙方提供必要的场地及施工用电。甲方应督促和协调其它施工方,为乙方提供必要的施工条件,以免影响乙方施工工期。

2、按工程进度向乙方支付工程款。

3、委派王宽(项目经理)为现场管理代表,监督、检查工程质量、进度。处理并协调甲乙双方在施工中发生的有关事宜。

4、在乙方供货后,甲方可以组织人员对器材进行验收。

5、组织对工程进行竣工验收和办理竣工结算。

(二)乙方责任:

1、按施工安全规范做好施工质量、安全管理,凡施工期间发生的施工质量、安全事故,均由乙方负责并报告甲方及有关部门。

2、施工中因乙方责任造成的停工、返工、材料、器材损失等均由乙方承担。所有设备和器材验收前均由乙方妥善保管,如有损坏和遗失均由乙方负责。

3、对竣工验收后保修期内发现的施工质量问题负责免费返修。

4、对现场所有已完工的建筑及建筑装修、设备、器具有保护的责任,施工时如损坏甲方或住户财产,由乙方负责赔偿。

5、遵守甲方有关场地管理的规定并办理有关的手续。

七、违约责任:

1、除不可抗力(战争、天灾等)外,甲乙双方应严格遵守本合同的条款,否则,违约方须向另一方支付合同总造价0.5%的违约金,违约金不足以弥补另一方损失的,违约方还应就不足部分承担赔偿责任。

2、甲方如未按本合同的进度付款,每延迟一日,按应付而未付金额的0.5%计付违约金。

3、由于乙方原因不能按工期竣工的,每逾期一日,按工程总造价的0.5%向甲方计付违约金。逾期超过60日,甲方有权单方解除合同,乙方除支付上述款项及返还甲方全部已付款项外,还须按合同总价款的0.5%向甲方支付违约金,违约金不足以弥补甲方损失的,乙方还应就不足部分承担赔偿责任。

4、本智能系统若由于系统器材质量问题而影响工程验收,乙方必须无偿更换、返修,直至达到验收标准。

八、其他事宜:

1、按本合同规定应该偿付的违约金、赔偿金和各种经济损失,应当在明确责任后7天内付清,否则按逾期付款处理。

2、本合同如有未尽事宜,经双方友好协商,另签补充协议。

3、双方在执行本合同中发生纠纷,双方应先行协商,若协商不成时,任何一方可以向人民法院提起诉讼。

4、双方签订认可的设计施工方案及其它经双方签字确认的书面材料均为本合同的组成部份,与本合同具同等效力。

5、甲乙双方施工、设计方案以外的所有变更或要求必须致函对方,对方在收到通知后必须及时回函,如果3日内不答复视为认可。

6、本合同及其附件自双方签字、盖章之日起生效,保修期届满结清余款后本合同第八条第2款仍需继续履行。

7、本合同一式三份,甲方二份,乙方一份,后附布局平面图及设备设施清单。

甲方:_________________乙方:_________________

日期:_________________日期:_________________

弱电施工合同范本 篇12

甲方:

乙方: (施工班组)

甲、乙双方本着平等互利的原则就 工程,消防弱电安装工程事项共同达成以下合同条款:

一、工程概况:消防弱电系统安全。工程名称:

二、班组以甲方提供的施工图纸进行施工,班组包清工,。

三、工期:项目部总工期为准,具体按项目部下达的施工进度计划执行。

四、质量等级:合格。

五、承包总价:每点31元整。

六、付款方式:

1、乙方应按合同规定,严格按照甲方提供的施工图纸及施工规范要求,进行施工,确保施工质量。若施工质量达不到合同要求或存在质量问题,乙方必须无条件返工、且一切费用由乙方自理。

2、若甲方不按合同支付工程款(进度款),双方又未达成延期付款协议,乙方方可停止施工,由甲方承担违约责任。

七、安全生产及文明施工

1、乙方进入工场的施工人员要遵守法规、法纪,严格执行“安全第一、预防为主”的指导方针。遵守安全操作规程使用好“三宝”做好“四口”“五临”的防护措施,要经常教育工人严防事故发生。如违返安全操作规程并由此引发的事故及损失,乙方要负责治理和赔偿。

八、甲、乙双方职责

甲方:

1、提供施工图纸及相关的技术文件,做好技术交底。

2、甲方应及时提供主材、辅材,不提供工作,如因材料不及时误工,应进行相应的补贴。

乙方:

1、乙方工作上班必须戴好安全帽,不得穿拖鞋或赤脚上班。

2、不得在工地打架、闹事,否则罚款,情节严重者甲方有权送交、公安部门处理。

甲方:(签字)身份证:

乙方:(签字) 身份证:

年 月 日 年 月 日

弱电施工合同范本 篇13

发包方(简称甲方):_________________________

承包方(简称乙方):_________________________

根据《中华人民共和国合同法》以及其他有关法律法规规定的原则,为保护双方的合法权益,结合本弱电工程的具体情况,双方达成如下协议,共同遵守。

一、工程概况

1、工程名称:

2、工程地址:

3、工程概况: (详见附件1,工程方案清单)

二、工程款结算方式

签定本合同后,甲方预付给乙方合同总额的 %,计: 元整;所有设备布线完成后,甲方向乙方支付合同总额__ %,计: 元整;工程验收合格后三日内付清合同总额 %,计: 元整。

三、关于工程质量及验收的约定

本工程执行 建筑与综合布线系统工程施工及验收规范和智能建筑设计标准的其它同类标准、质量评定验收标准。

本工程由乙方设计,施工方案。

甲方提出的工程变更等而影响工程质量,其返工费由甲方承担,工期顺延。

由于乙方原因造成质量事故,其返工费用由乙方承担,工期不变。

在施工过程中,甲方提出设计修改意见及增减工程项目时须提前与乙方联系,在签订《工程项目变更单》后,方能进行该项目的施工,由此影响竣工日期,甲、乙双方商定。凡甲方私自与工人商定更改施工内容所引起的一切后果,甲方自负,给乙方造成损失的,甲方应予赔偿。

工程验收:甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续,甲方不能按预约规定日期参加验收,由乙方组织人员进行验收,甲方应予承认。事后,若甲方要求复验,乙方应按要求办理复验。若复验合格,其复验及返工费用由甲方承担,工期也予顺延。

工程竣工:乙方应提前三天通知甲方验收,甲方应自接到通知三日内组织验收,并办理验收移交手续《工程质量验收单》。如甲方在规定时间内不能组织验收须及时通知乙方,另定验收日期。如通过竣工验收,甲方应承认原竣工日期,并承担乙方的看管费用和其他相关费用。

四,有关安全生产的约定

甲方提供的施工图纸或做法说明及施工场地应符合防火、防事故的要求,主要包括电气线路、高空作业、水和其它管道畅通、合格。乙方在施工中应采取必要的'安全防护和消防措施,保障作业人员及企

五、甲方义务

1、甲方应在开工前________天,向乙方提供经物业管理部门认可或上级主管弱电部门的施工图纸或做法说明____份,并向乙方进行现场交底。全部腾空或部分腾空施工现场,清除影响施工的障碍物。对只能部分腾空的施工现场中所滞留的设备、物件等应采取保护措施。向乙方提供施工需用的电,钥匙等必备条件,并说明使用注意事项。

2、做好施工中临时性使用公用部位操作以及产生其他工作人员关系等的协调工作。

3、如确实需要拆改原建筑物结构或设计管线,负责到所在地房管部门或物业管理部门办理相应审批手续,并承担有关费用。

六、乙方义务

1、参加甲方组织的施工图纸或做法说明的现场交底。

2、指派__________为乙方驻工地代表,负责合同履行。按要求组织施工,保质、保量、按期完成施工任务,解决由乙方负责的各项事

3、未经甲方同意和所在地房管或物业管理部门批准,不得随意拆改各种共用设备管线及原有建筑承重结构。

七、违约责任

1、由于甲方原因导致延期开工或中途停工,甲方应补偿乙方因停

2、由于乙方原因逾期竣工的,每逾期一天,乙方按甲方已付款的________ %向甲方支付违约金。

3、甲方未办理有关手续,强行要求乙方拆改原有共用设备管线及建筑承重结构,由此发生的损失或事故(包括罚款)由甲方负责并承担责任。

4、乙方擅自拆改共用设备管线或原有建筑承重结构,由此发生的损失或事故(包括罚款),由乙方负责并承担责任。

八、纠纷处理方式

因工程质量双方发生争议时,双方协商解决。当事人不愿通过协商、调解解决,或协商、调解解决不成时,可以按照本合同约定向市仲裁委员会申请仲裁或当地人民法院提起诉讼。

九、合同的变更和解除

合同经双方签字生效后,双方必须严格遵守。任何一方需变更合同内容,应经协商一致后,重新签订补充协议。如要终止合同,提出终止合同一方,要以书面形式提出,应按合同总价款_____%支付违约金,并办理终止合同手续。

施工过程中任何一方提出终止合同,须向另一方以书面形式提出,经双方同意办理清算手续,订立终止合同协议,可视为本合同解除。

十、其它约定

本合同一式 份,甲、乙双方各执一份。合同附件为本合同的组成部分,具有同等法律效力,若有未尽事宜,双方友好协商解决。

甲方:

乙方:

日期:

弱电施工合同范本 篇14

甲方:_________________

乙方:_________________

甲乙双方为_________(地点名称)弱电综合布线系统签订合同如下:

一、工程概况

1、工程名称:_________(地点名称)弱电综合布线系统

2、工程地址:_________

3、工程概况:金属桥架安装、信息点管路安装、信息点布线及安装;机房光缆布线信息点布线及安装;协助安装防雷、消防系统产品。

二、甲乙双方的责任和义务

1、甲方负责协调处理工地现场有关问题,保证现场正常施工的必要条件。

2、乙方应按合同规定的时间施工、完工,在保证工程质量和工程进度的前提下完成如下工作:

1)完成_________(地点名称)弱电综合布线系统(工程量为:约400米金属桥架安装;约_________米的管路铺设;约_________个信息点布线安装;约_________个机房信息点布线安装;约_________条室内光缆布线;及协助安装防雷系统产品、消防系统产品)

2)提交信息点平面标识图、配线架标识表、线缆标签、及相关对应文档资料。

3、乙方保证统一着装(工作服)在现场施工及项目班组长每天到场。

4、乙方保证该项目工程开通正常运行一年的维护工作。

5、甲方应及时将工程材料运到现场,并存放在安全的`仓库。

三、工程进度安排

1、在甲乙双方协商下,计划在_________年_________月_________日前全部完工。

2、若遇甲方无法提供施工条件,甲乙双方另行协商。

四、工程验收时间

工程完工后一月内,甲方应组织验收。无正当理由在一月内不组织验收视为工程合格。

五、合同预算金额

本合同预算总金额为:(人民币)_________元整(000.00)

六、结算方式

工程量进行到50%时甲方向乙方支付合同总额_________%的预付款。工程验收合格后一周内付_________%;余款_________%一年内付清。乙方向甲方开据《_________省_________市建筑安装专用发票》。

七、人力不可抗拒事故

如因战争、火灾、水灾、台风、地震和其它人力不可抗力事故导致工期延误,则工期顺延,责任不在乙方。但乙方应立即通知甲方,并有采取一切必要措施从速完成施工。

八、违约责任

甲方不按本合同第六条的规定支付工程款,应承担每天千分之五的违约金。乙方中途舍弃工程安装,合同金额不予支付处理;乙方不遵守《保密约定》应承担合同金额的百分之五十的扣款。

九、解决争议的方式

本合同发生纠纷,双方应协商解决,协商未成,交乙方所在地人民法院管辖。

十、合同生效及其它

1、本合同正本一式二份,甲乙双方各执一份,签字盖章即生效。

2、本合同所属的附件与本合同具有同等效力。

3、本合同执行过程中,签订的补充协议属合同的组成部分。

4、若有未尽事宜,双方友好协商解决。

甲方:_________________乙方:_________________

日期:_________________日期:_________________

弱电施工合同范本 篇15

甲方:

乙方:

依据《中华人民共和国合同法》和有关法规的规定,甲方委托乙方采购、安装并调试该设备达成以下条款:

一、合同内容:监控系统及音响系统。

二、工程地点:

三、施工日期: 本合同施工日期为 年 月 日至 年 月 日 。 因甲方原因或施工条件,气候等自然条件或其他不可抗力的原因造成施工厌恶,日期顺延。

四、工程造价

经甲乙双方协定系统工程总造价为大写人民币 元整 (¥:)。包括线材、设备、运输、安装调试。

五、付款方式

1、合同签字生效之日起,甲方付给乙方合同总金额的 ﹪作为预付款;即人民币 元(大写) 元。

2、主设备到场,当天付合同总金额的 %,即人民币 元(大写) 元。乙方收到款后开始安装。

3、安装调试毕,经甲方验收合格后,甲方付给乙方合同总金额的 %,即人民币 元(大写) 元。

4、合同剩余 %即人民币 元(大写) 元作为质量保证金, 个月付清。

5、所有工程款甲方须以现金或现金支票或转帐支票支付给乙方。

六、工程验收

乙方在工程完工后通知甲方验收,若甲方在接到通知后 日内不验收,或拒不提出整改意见,则视为合格交工,若验收不合格需向乙方提出整改意见。

七,甲乙双方的权利和义务

1、为了设备的安全运行,甲方必须向乙方提供50HZ、220∨±5%的常开电。

2、甲方在乙方进场前,为乙方无偿提供施工材料、工具放置的专用房间。

3、乙方施工途中不得随便破坏甲方设施。乙方布线和设备受其他工人损坏,甲方应义务配合,并责令损坏人以现金的方式照价赔赏。

4、乙方布线施工完毕,甲方如有更改费用另计,甲方应以现金或书面文字作为结账依据。

5、甲方未付清款前,乙方所安装产品的拥有权归乙方所有,此担保在甲方付清款项时自动解除。

八、双方的违约责任

1、双方中途变更或终止合同未及时通知对方,应赔偿对方因此造成的损失,并支付合同额20%的违约金。

2、甲方逾期不付款,应当承担违约责任,甲方每日应向乙方支付总工程款1.5%的违约金。若甲方违约超过3个月,乙方有权采取其他方式追款,违约金照付。

九、设备清单(附后)

六、保修及售后服务

1. 本合同设备保修期为一年,保修设备具体见报价清单。 2. 消耗品不保修(包括电池、灯泡等)。

3. 保修期内如设备自身出现质量问题由乙方负责免费维修或更换。如因甲方使用不当或人为因素损坏则甲方支付原器件、配件成本费用,乙方负责免费维修。

4. 如甲方设备出现故障,乙方接到通知后在48小时内解决问题,如72小时内解决未果,乙方及时提供替用设备,保障甲方正常使用。

5. 保修期满后乙方继续对甲方系统设备提供同样维护及维修服务,并收取材料成本及基本费用。

七、本合同如有未尽事宜,双方协商解决。

八、本合同一式贰份,双方各执壹份,具有同等法律效力。本合同自签字之日起生效。

甲方(公章):_________乙方(公章):_________

法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________

_________年____月____日_________年____月____日

弱电施工合同范本 篇16

甲方:_________________

乙方:_________________

根据《中华人民共和国合同法》及国家其他法律、法规,经过甲、乙双方充分协商,本着平等、公正、自愿的原则,签订本协议,双方共同遵守,严格履行。

一、工程名称:_________________

二、工程地点:_________________

三、工程范围及施工内容:消防弱电穿线、安装、调试(不含配电室气体灭火)

四、计价方式:按设备每点____________元计算(以消防主机点数为准)。以上价格不含税、不开发票。

五、施工工期:以主合同工期一致、满足甲方进度要求,并不影响项目的进度计划。

六、承包方式:人工费承包。

七、工程材料要求:

1、本工程材料由甲方提供,乙方对不符合要求的材料可提出异议,若甲方同意使用,由此造成的责任、损失,由甲方自行承担。

2、甲方进场材料必须符合现行"施工验收规范"规定,满足设计要求。

3、甲方进场材料必须按规定及时送检、提供合格证及检验报告等,需经监理进场验收合格后,乙方方可进行施工。

4、乙方应节约用水用电,对甲方的各种材料合理使用,不得浪费,做到工完场清,垃圾自行清理,由于乙方原因,破坏土建已经完成的成品,由乙方负责赔偿,所有由乙方施工的项目,必须做好成品保护,直至竣工验收合格并移交给建设单位后为止。

八、结算方式及付款方式:

1、乙方应在每月1日前申报上个月(1-31日)完成工程量,合同外工程量应另列计算清单并说明原因,由甲方审核后并经现场代表评定合格后每月15-20日支付进度款。每月按进度支付已完成工作量的80%人工费。

2.工程完工消防验收合格并移交给建设单位后,乙方编制工程人工费用结算书经甲方审核后一个月内再付17%,预留3%作为人工保修费

3工程量分析(穿线部分占总工程量的`35%,设备安装部分占总工程量的35%,设备调试部分占总工程量的30%)

九、工程质量:

本工程质量要求为合格工程(相关职能部门规定的验收合格标准),乙方必须按照施工图纸、有关图集及施工验收规范和验评标准施工,若因乙方原因造成验收不合格,乙方承担全部责任。

十、文明、安全施工:

1、乙方参加施工人员必须穿着整齐,严禁赤膊进场,文明施工。

2、乙方安排专人负责自己施工区域内安全巡查,监督工作,做到安全施工。

3、做到使用材料堆放有序及做好现场卫生清理工作,保持施工场所整洁卫生,当日工完场清。

4、由于乙方施工原因造成的安全事故,费用由乙方负责。、

十一、乙方按图施工完成后,若甲方要求变更或增加的施工项目,则费用另计。

十二、违约责任:

1、甲方应按工程进度及时支付工程款,如因甲方工程款拖延造成的工期延长的经济损失,由甲方承担,乙方有权暂停施工,追讨已施工完成部分工程款;若验收合格后,甲方仍未按合同约定支付工程款,乙方有权暂停甲方使用所安装消防设施,直至甲方按约定付款时为止,所造成的一切责任损失均由甲方承担。

2、甲方应及时提供材料,如材料原因造成的经济损失,甲方应承担责任。乙方应提前报送材料清单,以便甲方有足够的时间采购。

3、甲方免费提供乙方水、电、施工条件,工具由乙方自理。

4、乙方在施工过程中,必须严格按照设计图纸要求,甲方的《施工组织设计》及"技术安全交底"要求进行施工操作,保证所施工的工程质量达到合同所约定的质量要求,若施工质量达不到合同要求和图纸要求,乙方必须无条件返工整改至符合要求。

5、所有安装必须配合土建工程施工,服从建设单位或监理单位合理安排,保证按期完成。如乙方无法按期完成工程进度,甲方有权单方提出清退处理,乙方不得有异议,并按已完成工作量的60%给予结算.

6、乙方在施工过程中,必须做到节约用料,若发现浪费材料现象,甲方有权给予处罚。

7、工程完工后,乙方提供技术,配合、协助甲方组织验收。

十三、其他事项:

1、施工图纸中的广播算半个点数,多线盘按一个点计算,其他点数以消防主机显示点数为准。

2、7、8、9#楼上部如出现预埋管道堵塞及漏埋,乙方应及时通知甲方并以书面形式体现,以便甲方处理。

3、地下室如出现管道堵塞及漏埋,由乙方自行处理,甲方楖不负责。

十四、本合同未竞事宜,由双方协商解决,可另行签订补充协议,补充协议与本协议效力同等,若协商不成,可向工程所在地人民法院起诉。

十五、本合同经甲、乙双方签字或盖章即产生法律效力。本合同一式贰份,双方各执一份,效力等同。工程款付清后,本合同自行失效。

甲方:_________________乙方:_________________

日期:_________________日期:_________________

弱电施工合同范本 篇17

发包方(简称甲方):_________________________

承包方(简称乙方):_________________________

根据《中华人民共和国合同法》以及其他有关法律法规规定的原则,为保护双方的合法权益,结合本弱电工程的具体情况,双方达成如下协议,共同遵守。

一、工程概况

1、工程名称:

2、工程地址:

3、工程概况:

(详见附件1,工程方案清单)

二、工程款结算方式

签定本合同后,甲方预付给乙方合同总额的 %,计: 元整;所有设备布线完成后,甲方向乙方支付合同总额__ %,计:元整;工程验收合格后三日内付清合同总额 %,计: 元整。

三、关于工程质量及验收的约定

1.本工程执行建筑与综合布线系统工程施工及验收规范和智能建筑设计标准的同类标准、质量评定验收标准。

2.本工程由乙方设计,施工方案。

3.甲方提出的'工程变更等而影响工程质量,其返工费由甲方承担,工期顺延。

4.由于乙方原因造成质量事故,其返工费用由乙方承担,工期不变。

5.在施工过程中,甲方提出设计修改意见及增减工程项目时须提前与乙方联系,在签订《工程项目变更单》后,方能进行该项目的施工,由此影响竣工日期,甲、乙双方商定。凡甲方私自与工人商定更改施工内容所引起的一切后果,甲方自负,给乙方造成损失的,甲方应予赔偿。

6.工程验收:甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续,甲方不能按预约规定日期参加验收,由乙方组织人员进行验收,甲方应予承认。事后,若甲方要求复验,乙方应按要求办理复验。若复验合格,其复验及返工费用由甲方承担,工期也予顺延。

7.工程竣工:乙方应提前三天通知甲方验收,甲方应自接到通知三日内组织验收,并办理验收移交手续《工程质量验收单》。如甲方在规定时间内不能组织验收须及时通知乙方,另定验收日期。如通过竣工验收,甲方应承认原竣工日期,并承担乙方的看管费用和其他相关费用。

四,有关的约定

甲方提供的施工图纸或做法说明及施工场地应符合防火、防事故的要求,主要包括电气线路、高空作业、水和其它管道畅通、合格。乙方在施工中应采取必要的安全防护和消防,保障作业人员及企

五、甲方义务

1、甲方应在开工前________天,向乙方提供经物业管理部门认可或上级主管弱电部门的施工图纸或做法说明____份,并向乙方进行现场交底。全部腾空或部分腾空施工现场,清除影响施工的障碍物。对只能部分腾空的施工现场中所滞留的设备、物件等应采取保护措施。向乙方提供施工需用的电,钥匙等必备条件,并说明使用注意事项。

2、做好施工中临时性使用公用部位操作以及产生其他工作人员关系等的协调工作。

3、如确实需要拆改原建筑物结构或设计管线,负责到所在地房管部门或物业管理部门办理相应审批手续,并承担有关费用。

六、乙方义务

1、参加甲方组织的施工图纸或做法说明的现场交底。

2、指派__________为乙方驻工地代表,负责合同履行。按要求组织施工,保质、保量、按期完成施工任务,解决由乙方负责的各项事

3、未经甲方同意和所在地房管或物业管理部门批准,不得随意拆改各种共用设备管线及原有建筑承重结构。

七、违约责任

1、由于甲方原因导致延期开工或中途停工,甲方应补偿乙方因停

2、由于乙方原因逾期竣工的,每逾期一天,乙方按甲方已付款的________ %向甲方支付违约金。

3、甲方未办理有关手续,强行要求乙方拆改原有共用设备管线及建筑承重结构,由此发生的损失或事故(包括罚款)由甲方负责并承担责任。

4、乙方擅自拆改共用设备管线或原有建筑承重结构,由此发生的损失或事故(包括罚款),由乙方负责并承担责任。

八、纠纷处理方式

因工程质量双方发生争议时,双方协商解决。当事人不愿通过协商、调解解决,或协商、调解解决不成时,可以按照本合同约定向市仲裁委员会申请仲裁或当地人民法院提起诉讼。

九、合同的变更和解除

合同经双方签字生效后,双方必须严格遵守。任何一方需变更合同内容,应经协商一致后,重新签订补充协议。如要终止合同,提出终止合同一方,要以书面形式提出,应按合同总价款_____%支付违约金,并办理终止合同手续。

施工过程中任何一方提出终止合同,须向另一方以书面形式提出,经双方同意办理清算手续,订立终止合同协议,可视为本合同解除。

十、其它约定

本合同一式 份,甲、乙双方各执一份。合同附件为本合同的组成部分,具有同等法律效力,若有未尽事宜,双方友好协商解决。

甲方(盖章):_______________ 乙方(盖章):___________________

甲方代表签名:_______________ 乙方代表签名:___________________

地址:_______________________ 地址:___________________________

电话:_______________________ 电话:___________________________

传真:_______________________ 传真:___________________________

日期:______年______月_____日 日期:_______年_______月_______日

弱电施工合同范本 篇18

甲方:__________

乙方:__________

依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律、法规,本着平等、自愿、诚实守信的原则,甲乙双方就小区的水电、消防及弱电安装劳务分包事宜协商一致。制订立如下劳务分包合同条款,以供双方共同遵守执行

一、工程名称

________________________________________

二、工程地点

________________________________________

三、工程承包范围

工程范围与内容:施工图内所有的水电、(施工图重大改变后工程量另行计算)

(1)室内给水管网预埋及安装,从楼层一户一表后至户内用水地点;

(2)室内外排水管网预埋及安装,接至室外第一个检查井;

(3)室内电气照明线路、电缆、桥架、盘箱柜预埋及安装;

(4)室内照明灯具及开关预埋及安装;

(5)防雷接地安装;

四、工程承包方式

包人工,按图施工,所有材料,辅材及施工机械,由甲方提供。

五、合同价款

本合同价款为人民币:_________________元每平方米(以建筑面积结算)属总价包干。该总价已包括人工.

六、付款和结算方式

按月完成工程量的80%结算,于次月5日前付清工程完工后付至总量的95%,三个月后付清另5%保修金。

七、设计变更

因施工变更导致工程量重大增加部分工程款由甲乙双方友好协商,延误的工期根据主合同相应顺延。

八、材料设备供应

1、本合同工程所有用于水电主材,辅材均由甲方采购供应。

2、水电安装的所有工器具甲方提供,甲方不提供相应的工器具,另加1元/平方。

九、双方职责

1、甲方职责

(1)按时甲方提供的给排水、电气、图说、图纸会审、设计变更、设计通知、设计变更中涉及的工作内容。

(2)甲方指定________现场负责,负责协调配合管理施工现场,负责有关签证,负责材料报验、资料整理。

(3)甲方提供施工用水、电源连接点及施工工人现场材料保管场所。

(4)甲方随时检查乙方施工质量、进度、安全、材料使用保管情况,检查乙方操作人员的上岗情况。乙方如违反规定或工作达不到要求的标准时,有权要求乙方进行整改、返修。

(5)按工程进度和合同约定,及时支付乙方的劳务费用。

(6)甲方提供乙方工人宿舍、伙房及生活用水用电。

2、乙方责任

(1)土建面积、施工图内所有的水电、(不含消防及弱电安装工程)。

(2)应按照设计图的要求及施工规范施工,达到验收标准。

(3)乙方进场人员需无条件服从甲方的管理、调度,特别是质量、安全、进度、现场文明施工方面的管理及调度。

十、违约责任

1、甲方违约责任

如甲方违约,必须按时足额付清乙方所完工程量的劳务工资。

2、乙方违约责任

(1)如乙方违约,甲方有权终止合同,造成甲方损失的由乙方负责相应赔偿。

(2)如乙方在生产工程中,人员不够,工程质量施工安全不能得到保证,工期延误,甲方有权终止合同,并取缔乙方作业资格,乙方所完成的工程量按单项价格下浮70%后作为结算价款付给乙方。

十一、未尽事宜,又甲方和乙方共同协商

1、本合同经双方签字盖印后生效,本合同承包范围内任务完成,结清余款后本合同即告终止。

2、本合同一式四份,甲乙双方各执两份,均具有同等法律效力。

甲方:_________________

乙方:_________________

日期:_______年_____月_____日

弱电施工合同范本 篇19

甲方:

乙方:

根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及经双方协商一致,签订本合同。

1、工程概况

1.1工程名称:

1.2工程地点:_________ 西安市 __________

1.3工程范围:________ 弱电施工工程

1.4承包方式:安装分包

1.5工期: 20xx年5月17日—20xx年7月17日

1.6合同价款:工程总价款暂定为(大写:)伍拾贰万叁仟元整(小写:¥523000_)

2、甲乙双方工作

2.1甲方在开工前 3 天向乙方提供经确认的施工图纸或作业说明 2 份,并向乙方作现场交底,协助乙方办理施工所需的水、电等设施,办理好施工所涉及的各种申请,批件等手续。

2.2甲方对工程质量、进度进行监督检查,办理验收、变更、登记等手续和其它事宜。

2.3甲方指定现场联系负责人 _林涛 ,联系电话:___85081925

2.4乙方指派 __崔航州 为乙方驻工地负责人,负责合同履行,按规定要求组织施工,保质保量,按期完成施工任务,解决由乙方负责的各项事宜。

2.5 乙方保证此工程驻工地负责人现场到位率达到95%以上,并积极代表与业主进行技术沟通,严格配合甲方所派项目经理及联络人员的事务安排,服从总负责人指挥,共同协助完成好此工程的日常工作事宜,不得以任何借口推托。现场到位率达不到95%以上,则扣除合同价10%作为罚款。

2.6乙方必须严格执行国家有关施工规范,甲方及业主确认的深化节点图,变更设计联系单组织施工及验收。安全操作规程,防火安全规定,环保规定等,严格按图纸或作法说明进行施工,做好各项质检纪录,参加竣工验收,制作竣工资料,配合编制工程结算、做两份、一份是增加部分的成本、一份是联系单的制作、每次增加必须及时与甲方沟通办理。

2.7乙方把所有施工人员名单用书面形式报给甲方备案,乙方把一个月的保险卡一起交给甲方

备案保管。每个路口应放置前方施工指示牌;提高整体形象和安全意识。乙方必须把所有施工人员身份证复印件提供给甲方。

2.8.1乙方在施工期间必须按照各项规定及甲方及业主的安全施工和文明施工要求,保证工程在良好的环境下施工,保证现场清洁,符合消防安全、劳动保护环境保护和环境卫生管理的有关规定,及时清理现场,达到施工完场清的要求,产生的垃圾均由乙方负责外运。

2.8.2本工程竣工未移交之前,乙方负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。

2.8.3甲乙双方在施工过程中必须每周开会一次, 乙方保证工程进度,确保8月31日完工.具体人员安排按照甲方项目经理的要求进行.

2.8.4乙方服从甲方及业主方的统一协调、管理,处理好与业主及施工现场其他人员的关系、乙方对外和甲方是一体的,所以对外一定要有整体感。

2.9乙方在施工过程中至验收竣工结束前服从甲方指挥,严格按照甲方要求、国家相关规范要求及技术要求施工,服从甲方现场管理人员的指挥。如不按甲方要求施工或国家相应的技术规范施工的,由此造成的直接、间接损失及名誉损失均由乙方负责赔偿。

2.10乙方在竣工验收过程中全力配合甲方,发现问题在48小时内完成整改。

3、工期约定

3.1乙方应按合同约定期按期竣工,如延误每天按合同价的1%支付违约金。

4、材料的约定

4.1工程施工中由甲方提供的成品(摄像机\电缆\机房设备等主材)乙方有责任保护,若损坏或丢失由乙方承担全部赔偿。

4.2工程施工中由乙方安装主料及提供辅材(辅料包含电工胶布,防水胶布,防锈漆,电焊条,施工工具耗材等)。

5、工程质量及验收的约定

5.1本工程以施工图纸、作法说明、设计变更和国家有关标准制订的施工及验收规范作为质量评定验收标准。

5.2本工程乙方根据甲方提供图纸按图施工安装,负责甲方的设备调试配合工作。

5.3本工程质量应达到国家质量评定 优良 标准。

5.4工程中出现的隐蔽工程由甲乙双方共同进行检查和验收。并严格执行隐藏工程验收制度,凡隐蔽工程完成后,必须经过监理及业主方验收并作出记录,方能进行下一工序的施工,工程竣工后,乙方向甲方提供隐蔽工程检查验收记录。

5.5由于乙方原因造成安装质量事故,乙方应无条件进行返工直至合格,其返工费由乙方承担。如乙方未能通过工程验收,由乙方赔偿甲方本工程总额的 20% 罚金。

5.6本工程竣工后,乙方应先行预验收,并通知甲方及业主验收,有乙方制定和办理竣工资料及移交手续、乙方并承诺在质量保修期内承担工程质量保修责任(包含单项工程竣工验收)。

5.工程质量保修计算时间起始计算时间以竣工验收出具时间为主。

6、工程价款结算约定:

6.1本合同价款采用: 固定单价合同,如清单项无调整,则按照合同总价付款,如有调整,则按照清单中单项价格计算总价.施工过程中所发生的水电费、机械设施费、产品的制作、运输、包装、装卸、材料二次搬运、安装、保修、验收前的产品清洁、验收、配合、售后服务、税收、现场安全、文明施工等一切费用不计。

6.2合同价款支付方法:管线结束支付工程施工合同的40%;设备安装到位调试结束后支付工程总价的55%,5%作为质保金一年后支付

6.3本工程自 整项工程设备安装、调试并经验收合格后计算质保期,质保期为 一年。

6.4工程款的支付必须由乙方按工程进度提前一周以书面形式申请,并且提供相应发票及银行帐号,否则甲方有权不办理付款手续。工资甲方只打入乙方指定银行帐号,不使用现金直接付款。

7、安全生产约定:

7.1乙方在施工期间应严格遵守安全规程和消防条例以及其它相关法律法规,若乙方在施工生产过程中发生安全事故或其它事故,乙方应承担由此引发的一切经济损失及事故责任,甲方不承担任何经济责任。如由于该事故导致甲方受到业主的惩罚,此损失有乙方承担全部责任(按照业主处罚甲方的依据为准)

8、违约责任与奖励

8.1因一方原因,合同无法继续履行时,应提前15日通知对方办理中止协议,并由责任方赔偿对方由此造成的损失。

8.2 乙方在施工期间及后期工作应考虑到甲方的利益,特别是在后期审计工作应积极配合甲方工作。

9、解决合同纠纷的方式

9.1本合同在履行时,双方发生争议,在不影响工程进度的前提下,双方可采取友好协商的方式。如有重大问题协商无法解决的到甲方所在地法院起诉解决。

9.2如因工程款问题出现乙方围堵甲方工作场所,围困甲方工作人员,影响甲方正常工作秩序,破坏已完成工程量的,本合同视为自动解除,乙方因承担相应的法律责任。

10、附则

10.1本合同未尽事项,可另立补充协议,补充协议与本协议具有同等效力。

10.2本合同一式二份,双方各执一份,签字盖章生效。

甲方(公章):_________乙方(公章):_________

法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________

_________年____月____日_________年____月____日

弱电施工合同范本 篇20

甲 方:_________

联系人:_________

乙 方:_________

联系人:_________

甲乙双方为_________(地点名称)弱电综合布线系统签订合同如下:

一、工程概况

1、工程名称:_________(地点名称)弱电综合布线系统

2、工程地址:_________

3、工程概况:金属桥架安装、信息点管路安装、信息点布线及安装;机房光缆布线信息点布线及安装;协助安装防雷、消防系统产品。

二、甲乙双方的责任和义务

1、甲方负责协调处理工地现场有关问题,保证现场正常施工的必要条件。

2、乙方应按合同规定的时间施工、完工,在保证工程质量和工程进度的前提下完成如下工作:

1)完成_________(地点名称)弱电综合布线系统(工程量为:约400米金属桥架安装;约_________米的管路铺设;约_________个信息点布线安装;约_________个机房信息点布线安装;约_________条室内光缆布线;及协助安装防雷系统产品、消防系统产品)

2)提交信息点平面标识图、配线架标识表、线缆标签、及相关对应文档资料。

3、乙方保证统一着装(工作服)在现场施工及项目班组长每天到场。

4、乙方保证该项目工程开通正常运行一年的维护工作。

5、甲方应及时将工程材料运到现场,并存放在安全的仓库。

三、工程进度安排

1、在甲乙双方协商下,计划在_________年_________月_________日前全部完工。

2、若遇甲方无法提供施工条件,甲乙双方另行协商。

四、工程验收时间

工程完工后一月内,甲方应组织验收。无正当理由在一月内不组织验收视为工程合格。

五、合同预算金额

本合同预算总金额为:(人民币)_________元整(000.00)

六、结算方式

工程量进行到50%时甲方向乙方支付合同总额_________%的预付款。工程验收合格后一周内付_________%;余款_________%一年内付清。乙方向甲方开据《_________省_________市建筑安装专用发票》。

七、人力不可抗拒事故

如因战争、火灾、水灾、台风、地震和其它人力不可抗力事故导致工期延误,则工期顺延,责任不在乙方。但乙方应立即通知甲方,并有采取一切必要措施从速完成施工。

八、违约责任

甲方不按本合同第六条的规定支付工程款,应承担每天千分之五的违约金。乙方中途舍弃工程安装,合同金额不予支付处理;乙方不遵守《保密约定》应承担合同金额的百分之五十的扣款。

九、解决争议的方式

本合同发生纠纷,双方应协商解决,协商未成,交乙方所在地人民法院管辖。

十、合同生效及其它

1、本合同正本一式二份,甲乙双方各执一份,签字盖章即生效。

2、本合同所属的附件与本合同具有同等效力。

3、本合同执行过程中,签订的补充协议属合同的组成部分。

4、若有未尽事宜,双方友好协商解决。

甲方(公章):_________乙方(公章):_________

法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________

_________年____月____日_________年____月____日

一键复制全文保存为WORD
相关文章