司法鉴定申请书(优秀7篇)

在当今不断发展的世界,申请书与我们的生活息息相关,申请书可以使我们的愿望得到合理表达。但是你知道怎样才能写的好吗?下面是整理的司法鉴定申请书(优秀7篇),希望可以启发、帮助到大家。

司法鉴定申请书 篇1

申请人:______,____,________年____月____日。

住址:____________________________________________。

身份证号码:____________________________

联系方式:____________

申请事项:

依法申请鉴定:________年____月____日从申请人的____银行____支行的帐号________________中取出____________元的储蓄取款凭条上的签名,是由被告________所代签,不是申请人本人所签。

事实与理由

申请人与被告________因返还财物纠纷一案已诉于人民法院。申请人申请法庭从银行调取的________年____月____日取款凭条上的________三个字,不是申请人自己所签,而是由被告________代签的当时申请人与被告之间是男女朋友(恋爱关系),被告为了完成其业务任务并同时能够炒外汇,于是从申请人的帐号中取出了________元,并存进了其自己的帐户,________三个字是由被告________代签的。

另根据银行的外汇管理规定,当日提取外汇不得超过________元。只有内部员工才有机会能够提取。

现为了便于法庭查清本案的事实,确认是被告从申请人帐户中取出了________元的事实,故申请人特依法申请笔迹鉴定。

此致

人民法院

申请人

司法鉴定申请书 篇2

人民法院:

原告 诉被告 纠纷一案(案号为: ),已由贵院受理,并 进行了一次庭审。

由于被告 在本案中所提供的证据疑点众多,于情于理均有诸多不合之处,为了进一步查清事实,特此根据我国《民事诉讼法》

第72条以及《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第25条、

第26条之规定,申请对被告陈述合伙关系、偿还4.2万元投资款及会计 为原告出具的退伙清算等具体内容进行司法鉴定。申请鉴定内容如下:

请求对提供证据的被告 进行“测谎测试”,利用已有的科学技术手段对被告是否说谎进行测试,以进一步认定本案事实。 该鉴定对于本案事实的认定有重要的意义和作用,且已通过原、被告双方的一致同意,特此提出申请,请予准许。

申请人:

年 月 日

司法鉴定申请书 篇3

申请人:XX建筑工程公司,公司地址:XX路XX号。法定代表人。

被申请人:房地产开发有限公司。住所地XX号,法定代表人,董事长。

请求事项

对以下争议事项进行司法鉴定:

(一)增加、变更工程量的价款。

(二)已报预算未审定的工程款。

(三)工程招标清单范围内的工程量材料价格调增价款。

(四)被告原因延误工期造成的人工机械台班费等各项损失。

事实与理由

申请人与被申请人之建设工程合同纠纷案(20xx民初字第X号)已由贵院立案审理,由于:

(一)双方对结算方式作出了完全不同的约定;

(二)施工中增加、变更的工程量较多;

(三)非因施工方的原因造成工期顺延、顺长、多次停工;

(四)施工期间材料价格的超出商业风险的巨幅上涨。

(五)索赔数额和最终结算无法达成一致。

(六)有关规定:《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二十三条的规定“当事人对部分案件事实有争议的,仅对有争议的事实进行鉴定,但争议事实范围不能确定,或者双方当事人请求对全部事实鉴定的除外”。以及《省民事审判工作座谈会纪要(XX省高法〔20xx〕XX号)》的规定“对于工程价款合同约定不明确或者合同被确认为无效,可以通过评估或者鉴定的方法确定工程价款”;“合同对工程价款没有约定或者约定不明,工程竣工后,当事人双方又不能达成结算协议的,也无法采取其他结算方式结算工程款的情形下,可以委托工程造价审计部门对工程款的数额予以审定”。

基于以上理由,特此申请对有关专业问题就行司法鉴定,请予准许。

此致

XX省人民法院

申请人:XX建筑工程公司

XX年XX月XX日

司法鉴定申请书 篇4

被申请人:

法定代表人:

请求事项:请求依法认定申请人在×××(时间)受伤为工伤。

事实与理由:

申请人是×××公司职工,于××××年××月签订劳动合同(建立劳动关系),在××岗位工作。在××年××月××日上班时间,在地点发生××工作事故,致使申请人××部位受到严重伤害。申请人受伤后,在××市××医院治疗,诊断为××,现已住院治疗××个月,花费医药费××元。

据据《工伤保险条例》及《工伤认定办法》之规定,特申请劳动部门对申请人受伤一事进行调查核实,并依法认定本人此次受伤为工伤。

此致

敬礼!

××县(市)劳动和社会保障局

附:相关证据材料

申请人(签字):××

××××年××月××日

司法鉴定申请书 篇5

申请人:唐XX,女1961年7月17日出生,汉族,现住:联系电话:

诉讼代理人:x律师电话:

被申请人:中国人民解放军XXX医院。地址:XXX路XXX号,联系电话:XXXX

法定代表人:XXX,职务:院长。

申请事项

1、申请法院委托鉴定机构对中国人民解放军XXX医院对XXX患者的诊疗行为进行医疗过错司法鉴定。

2、中国人民解放军XXX医院对XXX患者的诊疗过错行为与XXX患者的死亡是否有因果关系进行鉴定

3、中国人民解放军XXX医院对XXX患者的诊疗过错行为与XXX患者的死亡后果如果有因果关系,对其参与度进行鉴定

事实和理由

申请人诉中国人民解放军XXX医院医疗损害赔偿一案,xxx人民法院已经立案。为查明事实,明确责任,现申请人依法申请法院委托鉴定机构对中国人民解放军XXX医院的诊疗行为进行医疗过错司法鉴定,请法院依法核准。

此致

xxx人民法院

申请人:唐XX

委托代理人:xxx

20xx年月日

司法鉴定申请书 篇6

XXXXX区人民法院:

XXX诉XXX离婚纠纷一案,因XXX之前就XXX房屋的价值申请了司法鉴定,现根据《民事诉讼法》等相关法律规定,特申请撤回该司法鉴定申请,望批准为感!

此致

申请人:

XXX年XXX月XXX日

司法鉴定申请书 篇7

申请人:律师事务所律师

通信地址或联系方法:

申请事项:通知(证人、鉴定人)出庭作证。

申请理由:

系被告人被控

一案的 (证人、鉴定人)。申请人作为人 委托的 (辩护人、诉讼代理人),对(证人证言、鉴定意见)有异议,且该证据对本案定罪、量刑有重大影响。为查明案件事实,对被告人进行公正判决,申请人根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第四十一条、第一百八十二条、第一百八十七条、第一百九十二条、第一百九十八条之规定,特提出申请。

此致

xxx人民法院

申请人签名:

年 月 日

一键复制全文保存为WORD
相关热搜