甲方:_______________
身份证号: _______________
乙方:_______________
身份证号: _______________
丙方:_______________
经甲、乙双方友好协商,丙方见证,根据中华人民共和国有关法律、行政法规和郑州市相关地方性法规的规定,在合法、平等、自愿、相互信任的基础上,对_______________签订《房屋买卖合同》(房产证号为:_______________ ,房屋地址: _______________)
做出如下约定,并承诺共同遵守:
1、终止合同原因:
2、经乙方同意丙方将房产证(权属证件号码:_______________号)原件退还给甲方。经甲方同意丙方将乙方交付房款人民币_______________(大写) 小写(¥_______________整)如数退还给乙方。
3、甲乙双方协商决定终止《房屋买卖合同》)并由丙方收回,至此关于《房屋买卖合同》甲、乙、丙三方相互不追究任何违约责任,甲、乙、丙三方也相互不承担任何连带责任。
4、其它约定:
甲方(签字):_______________
身份证号码:_______________
地址:_______________
代理人:_______________
身份证号码:_______________
地址:_______________
____年_____月_____日
乙方(签字): _______________
身份证号码: _______________
地址: _______________
代理人:_______________
身份证号码: _______________
地址: _______________
____年_____月_____日
丙方:(签章)
法定代表人: _______________
(或授权代表): _______________
经纪人: _______________
电话: _______________
____年_____月_____日
房屋买卖代理合同通用版
售房人:身份证号码:
购房人:身份证号码:
中介方:
甲、乙、丙三方根据中华人民共和国有关法律、行政法规和____市相关地方性法规的规定,在合法、平等、自愿、相互信任的基础上签订本合同,承诺共同遵守。
第一条:房屋基本情况
1、甲方自愿将座落在区的房屋出售给乙方。乙方对该房屋已作充分了解并实地看房,对该房屋现状无异议,愿意购买该房屋。
2、该房屋的基本情况如下:
房屋性质:所有权人:产权证号:土地证号:
使用性质:房型:总面积:楼层:总层数:附属设施:
。
第二条:成交价格
甲、乙双方协商后的实际成交价格为:佰拾万仟佰拾元整,元。该房屋产权过户的相关费用由承担,。该房屋配套设施过户的相关费用由承担。
第三条:信息服务费及支付
甲、乙、丙三方签订本合同时,甲方须向丙方交纳信息服务费元整;乙方须向丙方交纳信息服务费元整。如中介服务费低于1000元,按照1000元支付。
第四条:付款约定
。
乙方按约定交清全款后,甲乙双方按丙方要求在___内开始办理该房屋的过户手续。
第五条:相关事宜
甲方承诺于前腾房,并将该房屋钥匙交于乙方;并于前办理完毕户口迁移手续。甲乙双方自行办理该房屋所发生的水、电、煤气、有线电视、物业管理等过户手续及相关费用的交接事宜,丙方作为见证方提供见证。
第六条:违约责任
1、甲方须保证该房屋权属无争议,若发生与甲方有关的权属纠纷或债务纠纷,由甲方负责解决,如导致合同无法履行或乙方无法取得产权证,甲方应于___内退还乙方已支付甲方的全部购房款并承担一切后果及违约责任。
2、甲方须保证该房屋结构无拆改或拆改得到相关管理部门的同意及持有合法、有效证件,若因此影响办理过户手续,产生的一切后果及违约责任由责任方负责。
3、甲方认可乙方贷款方式付款时:
贷款过程中,乙方提出终止贷款行为,则乙方须补齐所差房款,继续履行该合同,并承担由此引起的经济损失,已交纳的各种费用不予退还。
合同填写的具体贷款金额以银行核定为准,且乙方须保证所提供的各种材料与证明的真实、可靠。如因乙方原因造成贷款不能正常下发,乙方承担相应责任及经济损失。
乙方须按照约定按时到指定银行办理贷款手续,否则贷款延期责任由乙方承担。
4、如甲、乙任何一方拒绝履行合同或解除合同,或发生本条
1、
2、3违约责任,均由违约方向另一方支付本合同确定的房屋定金的2倍作为违约金。实际损失超过违约金总额的,责任方应据实赔偿,且丙方所收取的本合同中约定的信息服务费一律不予退还。
5、甲、乙双方在办理该房屋过户时,应积极配合。如果甲、乙任何一方故意拖延或者不及时提供相关材料,导致未能按约定时间办理过户手续,那么每逾期一天按已付购房款的万分之三向对方赔偿损失。
6、如甲方未按约定时间交付该房屋和迁移户口,那么每逾期一天按乙方已付购房款的万分之三向对方支付违约金。违约金自本合同约定期限之第___起算至实际交付之日止。
7、如乙方未按约定时间付款的,那么每逾期一天按逾期应付款的万分之三向对方赔偿损失。违约金自本合同应付款期限之第___起算至实际付款之日止。
第七条:免责条款
如因洪水、地震、火灾和法律、政府政策变化等不可抗力原因,导致本合同不能全面履行的,甲、乙、丙三方互不承担违约责任。
第八条:约定其它事宜
。
第九条:其它
1、本合同在履行中发生争议,甲、乙、丙三方应协商解决。协商不成,可向该房屋所在地人民法院提起诉讼。
2、本合同经甲、乙、丙三方签字盖章后生效,一式三份,甲、乙、丙三方各执一份。各种手续交接清楚,本合同自动作废,并由丙方收回。
甲方:乙方:丙方:
联系地址:联系地址:经手人:
联系电话:联系电话:联系电话:
签约日期:
商品房买卖合同
甲方(卖方):, 公民身份号码:。
乙方(买方):, 公民身份号码:。
甲方拥有位于号的房屋一套、柴间,产权面积分别为1*3.88平方米、*.76平方米(包括公摊在内)。现甲方将该房屋卖给乙方。甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上签订本合同,以资共同信守执行。
第一条 房屋及产权情况
1、甲方房屋座落于房屋一套、柴间,产权面积分别为1*3.88平方米、*.76平方米(包括公摊在内),房屋结构为框架,用途为住宅。
2、甲方房屋在出让前不存在任何抵押、债权债务等权利瑕疵。如有出现任何权利瑕疵,视为甲方违约,乙方有权解除合同并要求甲方赔偿损失。
3、甲方为房屋的所有权人,甲方应确保有权出让该房屋。
第二条 交易价格及付款方式
1、房屋售价为人民币 元。
2、乙方在签订本合同之日,支付购房定金人民币 元给甲方,甲方应出具收款凭证。
3、乙方在签订本合同之日起 日内,再付购房款人民币 。
4、在房屋不动产权证书变更登记为乙方之日,乙方付清剩余购房款人民币 元。
第三条 房屋交付
1、甲方应在乙方付清款项时,立即将该房屋的房产证、门牌证等有关权利证书交付乙方,并将房屋的所有权转移给乙方。
第四条 产权变更登记
1、该房屋变更登记到乙方名下所需缴纳的一切费用由乙方承担。
2、甲方应积极配合乙方办理产权过户登记、水电过户等手续。如甲方故意拖延的,甲方按每日人民币**0元,赔偿乙方的损失。
第五条 违约责任
1、乙方未按约定支付款项的,逾期达30天的,甲方有权解除合同,并没收定金;甲方在收到定金后,不再履行合同义务的,应双倍返还定金。
2、甲方拒绝履行交付义务的,乙方有权要求甲方继续履行合同或退还全部已支付的款项,并按月利率1%计算已支付款项的利息作为违约金。
3、如出现本合同第一条第2项情形的,乙方有权解除合同,甲方应按乙方已支付款项的三倍赔偿乙方的损失。
第六条 其他事项
1、从合同签订之日起,甲方未经乙方同意不得对该房屋进行处置,包括赠与、转让、出租、或从事商业活动。
2、当房屋因城市规划再次面临拆迁安置时,拆迁补偿款归乙方所有。
3、本合同中空格部分填写的文字与印刷文字具有同等法律效力。
第七条 生效及争议解决方式
1、本合同在甲乙双方共同签字后生效。本合同一式二份,双方各持一份。
2、如发生争议,由双方友好协商解决。如协商不成的,任何一方有权向法院提起诉讼。
3、合同附件是合同重要组成部分,附件一为甲方身份证复印件,附件二为乙方身份证复印件。
4、本合同未尽事宜,由双方友好协商,另行约定。
甲方:签名(盖章) 乙方:签名(盖章)
日期: 日期:
一、本合同文本是根据有关房地产转让的法律、法规、规定制定的示范文本,印制的合同条款为提示性条款,供未经预售阶段的商品房(现房)出售时当事人双方约定采用。
二、购房是一种民事法律行为,涉及的标的额较大、专业性较强、法律规范较多,为更好地维护双方当事人的权益,双方签订合同时应当慎重,力求签订得具体、全面、严密。
三、商品房在取得房地产权属登记证明后,方可出售。在签订出售合同前,房地产开发企业应向购房人出示房地产权属登记证明。新建商品房房地产权属登记证明真实性、合法性可向市、区、市房地产交易中心查询。
四、房地产开发企业出售已抵押的商品房,应事先以书面形式通知抵押权人,同时,将已抵押的事实告知购房人。未通知抵押权人或未告知购房人的,转让行为无效。
购房人在签约前可向市、区、市房地产交易中心查询拟购房屋是否已抵押以及是否存在被司法机关或行政机关依法裁定、决定查封或者其他形式限制房地产权利的情况。
五、商品房出售合同签订后应及时向房地产登记机构办理商品房变更登记手续。购房人领取房地产权证(小产证)。
六、双方履行合同发生争议的,可选择向不动产所在地人民法院起诉,也可选择向仲裁委员会申请仲裁。
如选择申请仲裁的,可向本市的仲裁委员会申请,也可向外地的仲裁委员会申请,本市仲裁委员会全称为青岛仲裁委员会。
甲方(卖方):____________________
住所:____________________________
邮编:____________________________
营业执照号码:____________________
资质证书号码:____________________
法定代表人:______________________
联系电话:________________________
委托代理人:______________________
联系电话:________________________
乙方(买方):____________________
国籍:____________________________
居住(注册)所在省市:____________
个人/公司:_______________________
性别:____________________________
出生年月日:______________________
住所(址):______________________
邮编:____________________________
证件名称:________________________
号码:____________________________
联系电话:________________________
委托/法定代理人:_________________
联系电话:________________________
住所(址):______________________
买 方: [身份证][护照]:号码
买方代理人: [身份证][护照]:号码
通讯地址:
卖 方: [身份证][护照]号码:
卖方代理人: [身份证][护照]号码:
通讯地址:
中介方 :
通讯地址:
买卖双方通过中介方提供之居间服务,三方经过友好协商,就有关房地产买卖事宜达成如下条款:
一、 双方分别是购房本人和该物业合法权属人或已分别获得其同意的代理人而签暑本买卖合同。
二、 方出售该物业位于 (以下“该物业”)
三、 该物业状况:建筑面积为 平方米;以房产证面积为准。)产权证号: ,产权证于 年 月 日
登记;土地证号: ,土地性质为[□划拨、□出让],[□需、□不需]补地价。买卖双方清楚:该物业现[□有、□没有]权抵押给银行;□由卖方出资赎证并注销抵押登记;□由买方垫资赎证,卖方必须办理公证书委托经纪方代理还款、注销抵押、领证、交税和过户签名等相关手续;公证费由[□卖方、□买方]支付。
□
四、该物业成交价、费用承担、付款方式和交楼时间如下:
1、该物业成交价:人民币 元整(¥ 元整)(大小写不一致时,以大写为准,下同)。此成交价包含该物业所有楼款及现有已发生之全部杂费(包括但不限于管道煤气初装费、有线电视初装费及入住费用、已交的维修基金等)。
2、本次交易由相关政府部门征收的交易税费。
(1)双方二手交易税费由 方支付;(此项费用包含签合同后如遇相关政府部门调整税费所产生的增加部分或减免部分)。
(2)该物业如需补地价由 方负责支付。
(3)买方如需办银行按揭贷款,银行要求缴交的保险费由买方支付。
(4)买卖双方同意以税费承担支付方的评估价报呈交易。
(5)□买方负责支付中介代理方服务费人民币 元整,分两次支付,签订本同当日支付50%人民币 元。
办理过户手续当日支付余额 元整。
(6)□卖方负责支付中介代理方服务费人民币 元整,分两次支付,签订本同当日支付50%人民币 元。
办理过户手续当日支付余额 元整。
3、付款方式:[□一次性付款;□部分银行按揭转划,余下现金支付](注:本合同发生之所有款项以有效收据为准)。
(1)买方在签署本合同时支付卖方购房定金人民币 元整(¥ 元整),并于 年 月 日前再补付房款人民币 元整(¥ 元整),依买卖双方同意定金暂由 方代收管。
(2)双方定于 年 月 日前在交易递件前共同向银行申办关于买方的银行按揭贷款,买卖双方共同签署办理银行按揭所需文件并提供必须的证明文件,卖方开具购房首期款收据以复印件提交给银行内部形式上审批使用。依买方要求[□商业贷款;□公积金贷款],贷款金额为人民币 元整(¥ 元整)以内,具体贷款额以银行审批为准。
(3)买卖双方定于 年 月 日前或在银行经审批出具抵押合同后五个工作日内到藤县房产管理局签署《房地产买卖合同》并办理过户手续,交易同时买方支付首期房款(总楼价减已付定金及贷款额)给卖方。
(4)核发新《不动产登记证》当天,买方是一次性现金购房则买方自行领取,反之,有办按揭贷款则由银行领取,领证后由
银行将买方的按揭贷款直接划入卖方在该银行开设的指定账户内。
4、买卖双方约定的交楼时间为:
五、缴清杂费和迁出户口的约定:
(1)在签署本合同之同时,卖方同意交付人民币 元整(¥ 元整)予中介方保管作为物业之杂费保证金。卖方在交付该物业予买房使用之日期前,必须付清一切有关物业之杂费(包括但不限于水电、煤气、管理费、电话费及有线电视费等),否则视为卖方逾期交楼,且卖方同意买房有权从卖方已缴给中介方保管的上述杂费保证金中扣除缴付,杂费保证金不足支付欠费的,买方有权向卖方追讨。
(2)卖方在正式过户签名前,要办妥该物业内全部户口迁出手续,若暂时未能办妥要预留人民币五千元整做顺延45天内迁出户口保证金。
六、该物业是以现状售予买方,买方应亲自对该物业已作充分的视察、了解并愿意购买该物业。
七、卖方保证该物业没有产权纠纷和财务纠纷或其他权利限制,能顺利协助买方办妥产权转移完成为止。
八、违约责任:
1、本合同签订后,若买卖双方有以下情形之一,即视为违约。届时,属买方违约:卖方不给予退回原定金;属卖方违约;卖方要退回原定金及赔偿等额定金给买方。
(1)一方拒绝按约定收取或支付定金、楼款的;
(2)一方拒绝出售或购买该物业的;
(3)任何一方隐瞒或提供的资料不真实/不完整/不合法/不准确/信用度不达标等情形,从而导致本合同的目的不能实现;
(4)在守约方、或有关政府部分、或银行等其他机构、或中介方发出关于办理有关本次交易的相关手续的通知后五天,仍不履行本合同之条款的;
(5)违反有关合约的其他补充协议的;
(6)其他不履行或不完全履约之情形。
2、无论买卖双方任何一方违约造成该物业无法转让的,将违约已付(或要付)的等额定金作赔偿之违约金的50%支付中介方作为代理服务费和咨询费。另外守约方在未经过得中介方同意而允许违约方不赔偿或小赔偿而造成中介方的损失。一概由守约单方或双方负责。
3、如买卖双方共同违约(即卖方不卖同时买方也不想买),在这种情况下三方协定买卖双方各支付成交价2%给中介方作中介方代理费和咨询费。
4、若买卖双方共同或分别出现本条第1款违约行为,或其亲属、代理人私下成交该物业,或因其泄露信息而导致未经中介方的情况下成交该物业时,即视为违约,买卖双方分别各支付2%给中介方作为中介代理费和咨询费。
九、本合同取代任何过往之三方在谈判中的声称、理解、承诺以及协议,且中介方已就本合同所有条款向买卖双方做出详尽解释,合约三方对上述每一条款之含义均清楚明白且并无异议。
十、买卖双方在房产正式过户时签订《房地产买卖合同》与本合同具有同等效力,不一致时以本合同为准。本合同在履行中,三方未尽事宜可补充约定,经三方签章、签名后并视为本合同不可分割部份。
十一、卖方同意[□有□] 附送单车房和[□有□没有]附送家电(明细如下)。
十二、本合同在履行中发生争议,由三方协商解决。协商不成时,任何一方可以向合同签署地或物业所在地法院提起诉讼。
十三、本合同首页记载的各方通讯录地址为所有通知、文件、资料等送达地址。上述地址如有变更,应在变更后三日内书面通知,否则一经正常投递视为送达。
十四、本合同共两页,经三方签字盖章后即生效。本合同一式三份,买方、卖方和中介方各执一份,每份具有同等的法律效力。
卖方(盖章): 中介方(盖章):
卖方代理人: 中介方经办人:
买方(盖章): 中介方经办人电话:
买方代理人:
签署日期: 年 月 日 签署地点:
出卖人(以下简称甲方): ___________________
【法定代表人】【负责人】: 国籍:
【身份证】【护照】【营业执照注册号】【其他: 】: ___________________
通讯地址: ___________________
邮政编码: 联系电话: (手机) ;
【代理人】: ___________________ 国籍:
【身份证】【护照】【营业执照注册号】【其他: 】: ___________________
通讯地址: ___________________
邮政编码: 联系电话: (手机) ;
购买人(以下简称乙方):------- ___________________
【法定代表人】【负责人】: 国籍:
【身份证】【护照】【营业执照注册号】【其他: 】: ___________________
通讯地址: ___________________
邮政编码: 联系电话: (手机) ;
【代理人】:___________________ 国籍:
【身份证】【护照】【营业执照注册号】【其他: 】:___________________
通讯地址:___________________
邮政编码: 联系电话: (手机) ;
根据等法律、法规,甲乙双方遵循自愿、平等和诚实信用原则,经协商一致,签订本合同。
一、房屋基本情况
(一)甲方所售房屋坐落为:___________________
(二)该房屋建筑面积为: 平方米。
(三)该房屋用途为(产权证记载的用途): 。
(四)该房屋由甲方以【买卖】 【受赠】 【继承】【拆迁安置】【其他: 】方式取得。
(五)该房屋房地产权证号为: (或该房屋所有权证号为: 、土地使用权证号为: )
(六)该房屋占用范围内的国有土地使用权以【出让】【划 拨】方式取得。
二、成交价格
该房屋总成交金额为 元整(大写: 元整),该成交价格包含该房屋设施设备、装饰装修、相关物品等。
三、购买方共有方式
乙方为两人以上的,其共有方式为【共同共有】【按份共有】,共有方式为按份共有的,约定的具体份额为:
四、成交方式
甲乙双方系通过 方式达成该房屋买卖。
(一)自行成交。
(二)经纪成交。房地产经纪服务提供方名称:------- ___________________
房地产经纪机构备案证书号: ___________________
通讯地址: ___________________
邮政编码: 联系电话:
五、甲方关于产权状况、出租情况及户籍情况的承诺
(一)甲方保证该房屋产权权属真实、清晰、合法,无任何权利转移受限制情况,相关权利人同意出售上述房屋。
甲方保证该房屋结构无拆改或拆改已得到相关行政管理部门的同意并持有合法、有效证明文件。
(二)该房屋的抵押情况为 ;
1、该房屋未设定抵押权。
2、该房屋已设定抵押权,抵押权人已出具同意转让的书面材料,抵押权人为,抵押合同登记号为: ,甲方应于 年 月 日前办理抵押注销手续。
(三)该房屋的租赁情况为:
1、甲方未将该房屋出租。
2、甲方已将该房屋出租:【乙方为该房屋承租人】【乙方已知晓该房屋已出租且承租人已放弃优先购买权】。
(四)该房屋附着户籍情况为: ;
1、该房屋未附着户籍。
2、该房屋已附着户籍,甲方承诺于 年 月 日之前迁出。甲方未按约定期限迁出户籍的,应当自承诺迁出之次日起至实际迁出之日止,按日向乙方支付已付房价款万分之 .的违约金。
六、付款方式
乙方按下列第 种方式按期付款:
(一)一次性付款。付款时间或条件:___________________
(二)分期付款。
(三)按揭付款。
1.双方同意,上述款项的支付通过【甲乙双方自行划转】【存量房交易资金专用账户划转】。
七、权属转移登记
甲乙双方同意,自本合同签订之日起 日内,由【甲乙双方共同】【 】向房屋所在地土地房屋登记机构申请办理房屋权属转移登记手续。
八、税费承担
双方约定,按以下第 种方式承担该房屋权属转移登记相关税费:
(一)由甲方一并承担;
(二)由乙方一并承担;
(三)由甲乙双方按规定各自承担。
九、房屋交付
甲方应当在 (约定时间或条件)将房屋交付给乙方。房屋交付时,应当履行以下 手续:
(一)甲方保证该房屋附属设施、设备、其装饰装修保持良好;
(二)甲方结清已经产生的水、电、气、电话、有线电视、物业管理、专项维修资金等相关费用,并协助乙方办理上述项目过户登记手续;
(三)甲方、乙方共同对该房屋附属设施设备、装饰装修、相关物品清单等具体情况进行验收;
(四)甲方将相关费用缴结票据交付乙方;
(五)移交房门钥匙;
(六)其它: ___________________ 。
十、相关违约责任
(一)甲方逾期交房的违约责任
甲方未按本合同约定将该房屋交付乙方的,按下列第 种方式处理。
1、按逾期时间,分别处理((1)和(2)不作累加)
(1)逾期在 日之内,自交付期限届满次日起至实际交付之日止,甲方按日计算向乙方支付已付房价款万分之 的违约金,合同继续履行;
(2)逾期超过上款约定时间的,乙方有权退房。乙方退房的,甲方应自退房通知送达之日起 日内退还已付房价款,并按已付房价款金额的 %向乙方支付违约金。乙方要求继续履行合同的,合同继续履行,自本合同第九条约定的最后交付期限次日起至实际交付日止,甲方按日向乙方支付已付房价款万分之 的违约金。
2、 ______________________________________ 。
(二)乙方逾期付款的违约责任
乙方未按付款约定时间付款的,按照下列第 种方式处理。
1、按逾期时间,分别处理((1)和(2)不作累加)
(1)逾期在 日之内,自约定应付房价款期限届满次日起至实际支付之日止,乙方按日向甲方支付未付部分房价款万分之 的违约金,合同继续履行;
(2)逾期超过上款约定时间的,甲方有权解除合同。甲方解除合同的,乙方应自解除合同通知送达之日起 日内按累计逾期未付部分房价款金额的 %向甲方支付违约金,甲方退还乙方全部已付房价款。甲方不解除合同的,合同继续履行,自本合同约定的未付房价款期限次日起至实际支付未付部分房价款之日止,乙方按日向甲方支付逾期未付房价款万分之 的违约金。
(三)未按约定办理房屋权属转移登记的违约责任
甲乙双方未能在上述约定期限内向房屋所在地土地房屋登记机构申请办理房屋权属转移登记手续的,双方同意按下列方式处理:
1、因甲方责任导致的,乙方有权退房;乙方退房的,甲方应当自退房书面通知送达之日起 日内退还乙方全部已付房价款,并向乙方支付已付房价款 %的违约金;乙方不退房的,自本合同第七条约定的期限届满次日起至实际办理申请日止,甲方按日向乙方支付已付房价款万分之 的违约金。
因乙方责任导致的,甲方有权解除本合同;甲方解除合同的,甲方应当自解除合同书面通知送达之日起 日内退还乙方全部已付房价款,乙方应当向甲方支付已付房价款 %的违约金;甲方不解除合同的,自本合同第七条约定的期限届满次日起至实际办理申请日止,乙方按日向甲方支付已付房价款万分之 的违约金。
(四) ______________________________________ 。
十一、其他约定:
(一)甲方保证已如实介绍该房屋权属状况、附属设施设备、装饰装修情况,乙方已对上述房地产作充分了解并实地看房,对该房屋现状无异议,愿意购买该房屋。
(二)随房屋同时转让的设施设备、装饰装修、相关物品由甲乙双方另行约定。
(三)本合同所列地址为各方准确联系地址,相关文书送达到该地址,即视为送达给其本人,任何一方地址变更,应及时书面通知相关方,否则自行承担相关责任。
(四)若遇争议,双方应协商解决;协商不成的,可依法选择( )
1、向人民法院起诉。
2、向重庆仲裁委员会申请仲裁。
(五)本合同未尽事宜,可补充或变更相关约定,本合同补充条款与正文条款不一致的,以补充条款为准。
本合同连同附件共 页,经双方签字或盖章方生效。本合同壹式 份, 甲乙双方各执 份, 、 和登记机构各执壹份,具有同等法律效力。本合同自签订之日起生效。
十二、补充条款。
甲方: ___________________ 乙方: ___________________
法定代表人: ___________________ 法定代表人:___________________
委托代理人:___________________ 委托代理人:___________________
签约时间: ___________________ 年 月 日 签约时间:__________________ 年 月 日
签约地点: ___________________ 签约地点:___________________
立合同人 以下简称
卖 方: 甲 方
买 方: 乙 方
经充分协商,甲乙双方现就房屋买卖事宜订条约如下:
一、 甲方自愿将下列房屋卖给乙方所有,并已收取乙方购房定金人民币(大写) 。
1、房屋状况(请按《房屋所有权证》填写)
房屋座落:
幢 号 室 号 建筑结构 总层数 建筑面积(平方) 用 途
2、该房屋的所有权证号为: ;国有土地使用权证号为: 。
3、该房屋的土地使用权取得方式“√”:出让( )、划拨( )本合同一经签订,该房屋占用范围内的土地使用权同时转让。
二、甲乙双方商定成交价格为人民币( ¥ )元, 大写: 佰 拾 万 仟 佰 拾 元整,乙方在
年 月 日前分 次付清,付款方式: 。
乙方支付房款具体约定为:
1、于 前,支付甲方房款 ;
2、于 前,支付甲方房款 ;
3、 。
三、甲方于 年 月 日前将房屋及附属物正式交付给乙方使用。甲方在房屋正式交付乙方时,应将该房屋腾空,清结该房屋已发生的水、电、煤气、电话、有线电视、物业管理等各项费用,并将付讫凭证及该房屋的钥匙交于乙方验收。
四、甲方应就该房屋的所处环境、用途、内部结构、状态、设施、质量等现状、情况如实告知乙方,并无任何隐瞒。乙方对该房屋的所处环境、用途、内部结构、状态、设施、质量等现状、情况均已知悉,并无任何异议。
五、甲方将户口于 年 月 日前从该房屋迁出。
六、甲方保证上述房地产权属清楚,若发生与甲方有关的产权纠纷或债权债务,概由甲方负责清理,并承担民事诉讼责任,因此给乙方造成的经济损失,甲方负责赔偿。
七、乙方中途违约,乙方无权要求甲方返还定金。甲方中途违约,甲方应在违约之日起 日内双倍返还定金给乙方。乙方不能按期向甲方付清购房款,或甲方不能按期向乙方交付房产,每逾期一日,由违约一方向对方给付房地产价款千分之的违约金。
八、上述房地产办理过户手续所需缴纳的契税由 方承担,营业税由 方承担,印花税由 方承担,个人所得税由方承担,向房产交易部门交纳的手续费由 方承担。其它税费约定情况: 。
九、本合同在履行中若发生争议,双方应采取协商办法解决。协商不成,任何一方均可向有管辖权的人民法院起诉。
十、本合同经双方签章即生效,须共同遵守。本合同未尽事项,可另行议定,其补充协议经双方签章后与本契约具有同等效力。
十一、本合同一式叁份,甲、乙双方各执一份,市房地产交易管理部门一份。
十二、甲乙双方约定随之转让的附属装修设施为。
十三、其它约定事项:。
甲方(签章): 乙方(签章):
共有权人: 地址:
地址: 联系电话:
联系电话:
年 月 日
售房人: (以下简称甲方) 身份证号码:
购房人: (以下简称乙方) 身份证号码:
甲、乙双方根据《中华人民共和国城市房地产管理法》及相关法律法规之规定,在合法、平等、自愿、相互信任的基础上签订本合同,承诺共同遵守。
一、房屋基本情况
甲方自愿将自有坐落于营口市鲅鱼圈区 路 号 小区 栋楼单元 楼 号,建筑面积为 平方米,房屋所有权证证号为 的房屋(以下简称“该房屋”出售给乙方。)
二、房产转让价格
1、甲、整( )。
2、该房屋售价中包含
三、付款方式
甲乙双方议定按照银行按揭付款方式办理。
1、签署本合同时,乙方支付甲方付房款人民币(大写)( );甲方必须将该房屋所有权证及契税证原件交与乙方。
2、签署本合同后,由乙方代甲方继续交纳银行按揭贷款等其它相关费用,甲方有义务提前告之乙方。甲乙双方不得借故推托,否则视为违约。
四、相关事宜
1、甲乙双方议定:月
2、甲方将该房屋移交给乙方前,所有该房屋发生的水费、电费、煤气费、电话费、物业管理费等费用均由甲方负责结清。该房屋待全部房款结清后,交易全部费用由 承担。
3、该房屋以现状售予乙方,甲方须保证该房屋与甲乙双方签署合同时约定的房屋原状。
五、违约责任
1、办理房产更名手续当日,甲乙双方及甲方配偶须同时到场,如因甲乙双方原因,延误办理时间的,由延误方负责。
2、本合同签订后,甲乙双方须按合同条款进行交易。如属乙方违约,甲方不退还乙方所交定金,如属甲方违约,甲方则双倍返还乙方定金,并退还乙方所付其他款项(不另计利息)。
3、乙方须按时间向甲方交付购房首付款,如超过日未用甲方支付购房款,则视为违约,甲方有权没收其购房定金,同时终止本合同。
4、甲乙双方的通讯联络以本合同所载明的电话、地址为准,甲乙双方必须保证上述电话、地址的真实性。
六、免责条款
如因洪水、地震、火灾和法律、政府政策变化等不可抗力原因,导致本合同不能全面履行的,甲、乙双方互不承担违约责任。
七、其他约定事宜
八、其他
1、本合同在履行中若发生争议,双方协商解决,协商不成,任何一方可向该房屋所在地人民法院提起诉讼。
2、本合同经甲、乙双方签字盖章后生效,一式两份各执一份。
甲方(签章): 乙方(签章):
签约日期: 年 月 日
本合同双方当事人:_________________________
卖方(以下简称甲方):____________________
地址:____________________联系电话:________________
委托代理人:_______________
地址:____________________联系电话:____________________
买方(以下简称乙方):______________________
地址:____________________联系电话:____________________
委托代理人:_______________
地址:____________________联系电话:____________________
委托代理机构:____________________
经办人:____________________联系电话:____________________
根据《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、法规之规定,甲、乙双方在平等、自愿、协商一致原则的基础上,同意就乙方向甲方购买房屋事项达成如下协议:
第一条房屋基本情况((按房屋所有权证填写)
1、甲方房屋(以下简称该房屋)坐落于____________市____________________,房屋结构为__________,房屋用途为__________,房屋建筑面积为平方米,车库面积_____平方米。
2、该房屋所有权证号为_____(共有权证号为_____)。土地使用权方式为_____,土地使用权证号为__________。
3、随该房屋一并转让的附属设备、设施:_______________。
4、该房屋租赁情况______________________________。
第二条房屋转让价格
按建筑面积计算该套房屋转让价格为[人民币][币]
总金额(小写)__________元,大写_______________千_____百_____拾_____万_____千_____百_____拾_____元整。
第三条付款方式、时间
双方约定按以下第_____项以(现金、支票、其他)方式支付房款:
1、一次性付款:
本合同鉴定之日起_____天内,乙方一次性将购房款支付给__________。
2、分期付款:
合同签订之日起_____几天内,房屋及相关权属证明交付时,权属证明过户后_________。
第四条交房方式:
甲乙双方约定采用下列方式交房:
自本合同签定之日起_____天内,甲方将房屋及房屋钥匙、房产证、土地使用证等相关权属证明一并交付给乙方。
第五条乙方逾期付款的违约责任
乙方未按本合同第三条约定的时间付款,甲方有权按累计应付款向乙方追究违约利息,自本合同规定的应付款最后期限之第二天起至实际付款之日止,月息按_____利率计算。逾期付款超过_____天,甲方有权按下述第种约定追究乙方的违约责任:
(1)乙方向甲方支付违约金共计_____元整,合同限期继续履行。
若乙方在天内仍未继续履行合同,遵照下述第(2)条处理。
(2)乙方向甲方支付违约金共计_____元整,合同终止,乙方将房屋退还给甲方。
甲方实际经济损失超过乙方支付的违约金时,实际经济损失与违约金的差额部分由乙方据实赔偿。
第六条甲方逾期交房的违约责任
除不可抗拒的因素外,甲方未按本合同第四条约定的时间交房的,乙方有权按累计已付款向甲方追究违约利息,自本合同规定的最后交付期限之第二天起至实际交付之日止,月利息按计算。逾期交付超过_____天,乙方有权按下述第种约定追究甲方的违约责任:
(1)甲方向乙方支付违约金共计_____元整,合同继续限制履行。
若甲方在天内仍未继续履行合同,遵照下述第(2)条处理。
(2)甲方向乙方支付违约金共计_____元整,合同终止。乙方实际经济损失超过甲方支付的违约金时,实际经济损失与违约金的差额部分由甲方据实赔偿。
第七条甲方保证
该房屋交接时没有产权纠纷和拖欠任何费用(如水电、煤气、有线电话、物业管理费等相关费用),保证已清除该房屋原由甲方设定的抵押权。如交接后发生该房屋交接前即存在的产权纠纷和财务纠纷,由甲方承担全部责任,甲方转让该房屋之前,确认该房屋承租人已放弃优先购买权,并取得房屋权共有人同意。乙方对该房屋的各项基本情况均做了充分了解。该房屋转让后,如发生破漏、开裂等问题由乙方承担维修责任。
第八条关于产权登记的约定
自本合同生效之日起,乙方在_________个月内向房地产权登记机关申请办理房地产权属转移手续,甲方积极给予协助。
如因甲方过失造成乙方不能在______天内取得房地产权属证书,视为甲方违约,乙方有权退房。甲方必须在乙方提出退房之日起天将乙方已付款退还给乙方,并向乙方支付违约金_____元整。
第九条该房屋转让交易发生的各项税费由甲乙双方承担。
第十条房屋转让后该房屋所属土地使用权利、义务和责任依法随之转让。
第十一条甲、乙一方或双方为境外组织或个人的,本合同应经该房屋所在地公证机关公证。
第十二条本合同在履行中发生争议,由甲、乙双方协商解决。协商不成的,甲、乙双方同意采用以下第_____种方式解决。
1、由______________仲裁委员会仲裁。
2、向人民法院起诉。
第十三条本合同自甲、乙双方签字之日起生效。
第十四条本合同一式_____份,其中甲乙双方、房屋权属登记部门及契税部门各执一份。合同未尽事项,甲乙双方可另行约定,其补充约定经双方签章后与本合同具有同等法律效应。
甲方(签字盖章)_______________
委托代理人_________________
签定日期:_____年__月__日
签定地点:____________________
乙方(签字盖章)_______________
委托代理人_________________
签定日期:_____年__月__日
签定地点:____________________
出售方:
地址:电话:
购买方:
姓名性别出生日期年月日
国籍身份证号码电话地址
第一条本合同依据中华人民共和国法律和制定。
第二条甲方经深圳市人民政府文件批准,取得位于深圳市地段占地面积平方米的土地使用权,使用期限自一九年月日至年
月日止共计年,土地所有权属中华人民共和国。
甲方在上述土地兴建楼宇,属结构,定名为,由甲方出售。
第三条乙方自愿向甲方购买上述楼宇内的第座楼单元,建筑面积为平方尺,占地由甲方于一九年月日交付乙方使用,如遇特殊原因可延期交付使用,但延期不得超过三百六十天,特殊原因是:
一、人力不可抗拒的自然灾害;
二、施工中遇到异常的困难及重大技术问题不能及时解决的;
三、其它非甲方所能控制的事件。
上述原因必须经深圳市有关主管部门的证明文件为依据,方能延期交付使用。
第四条甲乙双方同意上述楼宇单元售价为币千百拾万千百拾元角整。
付款方式由乙方按指定收款银行:
账户名称:帐号:付款办法:
第五条乙方如未按本合同第四条第二款付款,甲方有权追索违约利息,以应付款之日起至付款之日止,按深圳市银行当时贷款利率计算利息付给甲方,如逾期三十天内,仍未付所欠款项和利息,甲方有权单方终止合同,将楼宇出售他人,出售之款不足以清还甲方之款时,甲方可向乙方追索,如转售盈益属甲方所有。
第六条甲方如未按合同第三条的规定将楼宇单元交付乙方使用,应按合同规定交付日第二天起至交付日止,以当时深圳市银行贷款利率计算利息,以补偿乙方的损失。
第七条在签订本合同时,甲方应将乙方原认购时所交付的定金退回给乙方或抵作购楼价款。
第八条甲方出售的楼宇须经深圳市建筑质量检验部门验审合格,如质量不合格时,乙方有权提出退房,退房后甲方应将乙付款现在三十天内退回乙方。
第九条乙方在交清购楼款后,由深圳市房管部门发给房产权证书,业主即取得出租、抵押、转让等权利,并依照国家和广东省对深圳经济特区的有关规定,享受优惠待遇。
乙方在使用期间,有权享用与该楼宇有关连的公共通道、设施、活动场所,同时必须遵守中华人民共和国法律、法令和社会道德,维护公共设施和公共利益。
乙方所购楼宇只作使用。在使用期间不得擅自改变该楼宇结构,如有损坏应自费修缮。
乙方购置的楼宇所占用的土地,按有关土地管理规定缴纳土地使用费。
第十条乙方所购楼宇,如发生出租、抵押、转让等法律行为,应经深圳市公证处办理公证后,由深圳市房产管理部门办理房产权转移、登记手续。
第十一条本合同用钢笔填写的与打字油印的文字,均具有同等效力。
第十二条本合同自签订并经深圳市公证处公证之日起生效。
如发生纠纷,双方应本着友好精神协商解决,不能解决时,应提请深圳市仲裁机构仲裁或深圳市人民法院裁决。
第十三条本合同共页,为一式三份,甲乙双方各执一份,深圳市公证处一份,均具有同等效力。
甲方:乙方:
代表人:代表人:
年月日于深圳
卖方: (以下简称甲方),身份证号:
买方: (以下简称乙方),身份证号:
甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上,就乙方向甲方购买私有住房,达成如下协议:
第一条 甲方自愿将其房屋出售给乙方,该房屋具体状况如下: 甲方自愿将坐落在 市 镇 村 号(自建住宅)的房屋,东至 南至 西至 北至 (集体土地建设用地使用证 )(包括该房屋占用土地上的树、木、地面附着物等,暂不一一列举),出售给乙方。
第二条 甲、乙双方议定的上述房屋成交价格为人民币(大写)共 万 仟 佰圓(小写 元),乙方在 年 月 日前,一次付给甲方。
第三条 特别约定:
1·甲方保证在房子交付时,甲方在该房屋上不设有他项权,如抵押权等。 2·甲方保证上述房屋产权清楚,若发生与甲方有关的产权纠纷,由甲方承担全部责任。
3·因乙方所购房屋为农村集体土地上建筑。该房屋买卖过程中所发生的交易或过户需要本村村民委员会同意或有关部门审批的手续问题,甲方应当积极全力配合乙方一起解决妥善。若因此引发相应纠纷的,由甲方负责处理。
4·如乙方所购房屋以后可以办理房产证时,甲方应予以积极配合,但相关费用由乙方自行负担。
第四条 该房屋毁损、灭失的风险自房屋正式交付之日起转移给乙方。
第五条 今后如房屋重建,甲方应承认乙方的住房面积。如国家征地或拆迁,则土地赔偿及住房面积赔偿均归乙方所有,甲方负责积极配合。
第六条 本合同签订之后,房价涨落,买卖双方不得反悔。若甲乙双方违反约定,则须支付给对方购房款的百分之三十作为违约金。
第七条 今后如乙方就此房屋出卖时,需要甲方签字时,甲方无条件给予配合。
第八条 本合同未尽事宜,由甲、乙双方另行议定,并签订补充协议,补充协议与本合同具同等法律效力。
第九条 本合同自甲、乙双方签字之日起生效。
第十条 本合同一式两份,甲、乙双方各执一份。
甲方(签章):_____________ 乙方(签章):_____________
______________________ ______________________
证明人(签字):
联系电话:_________________
_____年_____月_____日
合同编号:_________
出卖人:_________
买受人:_________
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》及其他有关法律、法规之规定,买受人和出卖人在平等、自愿、协商一致的基础上就买卖商品房达成如下协议:
第一条项目建设依据
1、出卖人以【出让】【转让】【划拨】方式取得座落于_________地块的国有土地使用权。
2、该地块【国有土地使用证号】【城镇建设用地批准书号】为:_________,土地使用权面积为:_________,买受人购买的商品房(以下简称该商品房)所在土地用途为:_________,土地使用年限自_________年_________月_________日至_________年 _________月_________日止。
3、出卖人经批准,在上述地块上建设的商品房【地名核准名称】【暂定名】为:_________,建设工程规划许可证号为:_________,建筑工程施工许可证号为:_________,建设工程施工合同约定的开工日期为:_________,建设工程施工合同约定的竣工日期为:_________。
第二条商品房情况
该商品房销售许可证号:_________。
商品房座落:_________区_________县_________路、道、街。
设计用途_________;建筑结构_________;建筑层数为_________层。
建筑面积_________平方米,其中:套内建筑面积_________平方米,公共部位分摊建筑面积_________平方米。
商品房平面图见附件一,商品房抵押、租赁等情况见附件二。
第三条计价方式与价款
出卖人与买受人约定按下述第_________种方式计算该商品房价款:
1、按建筑面积计算,该商品房单位为(_________币)每平方米_________元,总金额(_________币)_________元。
2、按套内建筑面积计算,该商品房单价为(_________币)每平方米_________元,总金额(_________币)_________元整。
3、按套(单元)计算,该商品房总价款为(_________币)_________元整。
第四条付款方式及期限
买受人采取下列第_________种方式付款。
1、一次性付款,自签约日起_________日内付全部价款_________元。(小写:_________万元)
2、分期付款。
(1)第一次付款自签约日起_________日内付全部价款的_________%;_________币_________元。(小写:_________元)
(2)第二次付款自签约日起_________日内付全部价款的_________%;_________币_________元。(小写:_________元)
(3)其余部分在移交房屋前一天付清_________%;_________币_________元。(小写:_________元)
3、贷款方式付款。买受人可以首期支付购房总价款的_________%,其余价款可以向_________银行或住房公积金管理机构借款支付。
第五条房产交付
1、房产实物状况、权利状况,符合有关规定和双方约定的,方可交付;不符合有关规定和双方约定的,不得交付。
2、出卖人须于_________前,将该房产及相关证明交付买受人。如遇不可抗力,双方约定处理方式:_________。
3、上述相关证明包括:_________。
第六条产权转移登记及其他相关设施登记
1、协议订立后,买卖双方应在30日内,到房屋所有权登记机关办理房屋所有权转移登记手续。
2、按照有关规定,其他相关设施应办理登记的,应在规定期限内办理。
3、如因一方原因造成另一方未能及时办理房屋所有权转移登记、其他相关设施登记造成损失的,应依法承担违约责任。
第七条出卖人逾期交付商品房的处理
除遇不可抗力外,出卖人如未按本合同约定日期交付商品房,逾期在_________日内的,买受人有权向出卖人追究已付款利息,利息自合同约定出卖人应支付商品房之日次日起至实际交付商品房之日止,按银行同期贷款利率计算。如超过上述约定期限的,买受人有权按照下述的第_________种约定,追究出卖人违约责任:
1、合同继续履行。出卖人应支付买受人已付款利息,利息自合同约定出卖人应交付商品房之日次日起至实际交付商品房之日止,按银行同期贷款利率计算。此外,出卖人还应每日按商品房价款的_________‰向买受人支付违约金。
2、解除合同。出卖人应退还买受人已付款、支付已付款利息,利息自合同约定出卖人应交付商品房之日次日起至出卖人退还买受人已付款之日止,按银行同期贷款利率计算。此外,出卖人还应每日按商品房价款的_________‰向买受人支付违约金。买受人的实际损失超过出卖人支付的违约金时,出卖人还应承担赔偿责任。
第八条买受人逾期付款的处理
买受人如未按本合同约定的日期付款,逾期在 _________日内的,出卖人有权追究买受人逾期付款及其利息,利息自合同约定买受人应付款之日次日起至实际付款之日止,按银行同期贷款利率计算。如超过上述约定期限的,出卖人有权按照下述的第_________种约定,追究买受人违约责任:
1、合同继续履行。买受人应支付逾期付款及其利息,利息自合同约定买受人应付款之日次日起至实际付款之日止,按银行同期贷款利率计算。此外,买受人还应每日按商品房价款的_________‰向出卖人支付违约金。
2、解除合同。买受人应每日按商品房价款的_________‰向出卖人支付违约金。
第九条面积确认及面积差异处理。
(一)根据当事人选择的计价方式,本条规定以_________(建筑面积/套内建筑面积)(本条款中均简称面积)为依据进行面积确认及面积差异处理。
(二)当事人选择按套计价的,不适用本条约定。
(三)合同约定面积与产权登记面积有差异的,以产权登记面积为准。
(四)商品房交付后,产权登记面积与合同约定面积发生差异,双方同意按第_________种方式进行处理:
1、双方自行约定:_________。
2、双方同意按以下原则处理:
(1)面积误差比绝对值在3%以内(含3%)的,据实结算房价款;
(2)面积误差比绝对值超出3%时,买受人有权退房。
(五)买受人退房的,出卖人在买受人提出退房之日起30天内将买受人已付款退还给买受人,并按_________利率付给利息。
(六)买受人不退房的,产权登记面积大于合同约定面积时,面积误差比在3%以内(含3%)部分的房价款由买受人补足;超出3%部分的房价款由出卖人承担,产权归买受人。产权登记面积小于合同登记面积时,面积误差比绝对值在3%以内(含3%)部分的房价款由出卖人返还买受人;绝对值超出3%部分的房价款由出卖人双倍返还买受人。
产权登记面积-合同约定面积
面积误差比=-------------×100%
合同约定面积
(七)因设计变更造成面积差异,双方不解除合同的,应当签署补充协议。
第十条出卖人关于房屋产权状况的承诺
出卖人保证销售的商品房没有产权纠纷和债权债务纠纷。因出卖人原因,造成该商品房不能办理产权登记或发生债权债务纠纷的,由出卖人承担全部责任。若出售的商品房设有他项权利的,出卖人应当在出售前征得他项权人的书面同意,并以书面形式公示和明确告知买受人。
第十一条出卖人关于装饰、设备标准承诺的违约责任
出卖人交付使用的商品房的装饰、设备标准应符合双方约定(附件三)的标准。达不到约定标准的,买受人有权要求出卖人按照下述第_________种方式处理:出卖人赔偿双倍的装饰、设备差价。
第十二条出卖人关于基础设施、公共配套建筑正常运行的承诺
本项目物业管理用房为_________m2,位于_________幢_________单元_________房号_________,轴线范围_________。
出卖人承诺与该商品房直接关联的下列基础设施、公共配套建筑按以下日期达到使用条件:
1、于_________年_________月_________日前通水;
2、于_________年_________月_________日前通电;
3、于_________年_________月_________日前通气;
如果在规定日期内未达到使用条件,双方同意按以下方式处理:
1、_________
2、_________
第十三条风险责任的转移
该商品房的风险责任自交付之日起由出卖人转移给买受人。如买受人未按约定的日期办理该房屋的验收交接手续,出卖人应当发出书面催告书一次。买受人未按催告书规定的日期办理该房屋的验收交接手续的,则自催告书约定的验收交接日之第二日起该房屋的风险责任转移由买受人承担。
第十四条保修责任
自买受人实际接收该商品房之日起,出卖人对该商品房的下列部位和设施承担建筑施工质量保修责任,保修期内的保修费用由出卖人承担:
1、墙面,保修_________月;
2、地面,保修_________月;
3、顶棚,保修_________月;
4、门窗,保修_________月;
5、上水,保修_________月;
6、下水,保修_________月;
7、暖气,保修_________月;
8、煤气,保修_________月;
9、电路,保修_________月;
保修期内,因不可抗力的因素,或其他非出卖人原因造成的损坏,出卖人无须承担责任,但可协助维修,维修费用由买受人承担。
第十五条质量争议的处理
买受人对该商品房提出有重大质量问题,买卖双方产生争议时,以_________出具的书面工程质量评定意见作出处理争议的依据。
第十六条双方可以就下列事项约定
1、该商品房所在楼宇的屋面使用权。
2、该商品房所在楼宇的外墙面使用权。
第十七条房屋的用途
1、买受人的房屋仅作_________使用,买受人使用期间不得擅自改变该商品房的建筑主体结构、承重结构和用途。除本合同及其附件另有规定者外,买受人在使用期间有权与其他权利人共同享用与该商品房有关联的公共部位和设施,并按占地和公共部位与公用房屋分摊面积承担义务。
2、出卖人不得擅自改变与该商品房有关联的公共部位和设施的使用性质。
第十八条物业管理
该商品房移交后,买受人承诺遵守小区(楼宇)管理委员会选聘的物业管理公司制定的物业管理规定;在小区(楼宇)管理委员会未选定物业管理机构之前,出卖人指定_________公司负责物业管理,买受人遵守负责物业管理的公司制定的物业管理规定。
第十九条声明及保证
出卖人:
1、出卖人有权签署并有能力履行本合同。
2、出卖人签署和履行本合同所需的一切手续(_________)均已办妥并合法有效。
3、在签署本合同时,任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对出卖人履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。
4、出卖人为签署本合同所需的内部授权程序均已完成,本合同的签署人是出卖人法定代表人或授权代表人。本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。
买受人:
1、买受人有权签署并有能力履行本合同。
2、买受人签署和履行本合同所需的一切手续(_________)均已办妥并合法有效。
3、在签署本合同时,任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对买受人履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。
4、买受人为签署本合同所需的内部授权程序均已完成,本合同的签署人是买受人法定代表人或授权代表人。本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。
第二十条保密
买卖双方保证对在讨论、签订、执行本协议过程中所获悉的属于对方的且无法自公开渠道获得的文件及资料(包括商业秘密、公司计划、运营活动、财务信息、技术信息、经营信息及其他商业秘密)予以保密。未经该资料和文件的原提供方同意,另一方不得向任何第三方泄露该商业秘密的全部或部分内容。但法律、法规另有规定或双方另有约定的除外。保密期限为_________年。
第二十一条通知
1、根据本合同需要一方向另一方发出的全部通知以及双方的文件往来及与本合同有关的通知和要求等,必须用书面形式,可采用_________(书信、传真、电报、当面送交等)方式传递。以上方式无法送达的,方可采取公告送达的方式。
2、各方通讯地址如下:_________。
3、一方变更通知或通讯地址,应自变更之日起_________日内,以书面形式通知对方;否则,由未通知方承担由此而引起的相关责任。
第二十二条合同的变更
本合同履行期间,发生特殊情况时,买卖任何一方需变更本合同的,要求变更一方应及时书面通知对方,征得对方同意后,双方在规定的时限内(书面通知发出 _________天内)签订书面变更协议,该协议将成为合同不可分割的部分。未经双方签署书面文件,任何一方无权变更本合同,否则,由此造成对方的经济损失,由责任方承担。
第二十三条合同的转让
除合同中另有规定外或经双方协商同意外,本合同所规定双方的任何权利和义务,任何一方在未经征得另一方书面同意之前,不得转让给第三者。任何转让,未经另一方书面明确同意,均属无效。
第二十四条争议的处理
1、本合同受中华人民共和国法律管辖并按其进行解释。
2、本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决,也可由有关部门调解;协商或调解不成的,按下列第_________种方式解决:
(1)提交_________仲裁委员会仲裁;
(2)依法向人民法院起诉。
第二十五条不可抗力
1、如果本合同任何一方因受不可抗力事件影响而未能履行其在本合同下的全部或部分义务,该义务的履行在不可抗力事件妨碍其履行期间应予中止。
2、声称受到不可抗力事件影响的一方应尽可能在最短的时间内通过书面形式将不可抗力事件的发生通知另一方,并在该不可抗力事件发生后_________ 日内向另一方提供关于此种不可抗力事件及其持续时间的适当证据及合同不能履行或者需要延期履行的书面资料。声称不可抗力事件导致其对本合同的履行在客观上成为不可能或不实际的一方,有责任尽一切合理的努力消除或减轻此等不可抗力事件的影响。
3、不可抗力事件发生时,双方应立即通过友好协商决定如何执行本合同。不可抗力事件或其影响终止或消除后,双方须立即恢复履行各自在本合同项下的各项义务。如不可抗力及其影响无法终止或消除而致使合同任何一方丧失继续履行合同的能力,则双方可协商解除合同或暂时延迟合同的履行,且遭遇不可抗力一方无须为此承担责任。当事人迟延履行后发生不可抗力的,不能免除责任。
4、本合同所称"不可抗力"是指受影响一方不能合理控制的,无法预料或即使可预料到也不可避免且无法克服,并于本合同签订日之后出现的,使该方对本合同全部或部分的履行在客观上成为不可能或不实际的任何事件。此等事件包括但不限于自然灾害如水灾、火灾、旱灾、台风、地震,以及社会事件如战争(不论曾否宣战)、动乱、罢工,政府行为或法律规定等。
第二十六条合同的解释
本合同未尽事宜或条款内容不明确,合同双方当事人可以根据本合同的原则、合同的目的、交易习惯及关联条款的内容,按照通常理解对本合同作出合理解释。该解释具有约束力,除非解释与法律或本合同相抵触。
第二十七条补充与附件
本合同未尽事宜,依照有关法律、法规执行,法律、法规未作规定的,买卖双方可以达成书面补充合同。本合同的附件和补充合同均为本合同不可分割的组成部分,与本合同具有同等的法律效力。
第二十八条合同的效力
1、本合同自双方或双方法定代表人或其授权代表人签字并加盖单位公章或合同专用章之日起生效。
2、本协议一式_________份,出卖人、买受人各_________份,具有同等法律效力。
3、本合同的附件和补充合同均为本合同不可分割的组成部分,与本合同具有同等的法律效力。
出卖人(盖章):_________买受人(盖章):_________
_________年____月____日_________年____月____日
委托人:____ 性别:男 出生于 年 月 日
现住址: ____区____路____弄____号____室
身份证号码:____________________
受托人:____ 性别:男 出生于 年 月 日
现住址: ____县____栋____单元____号
身份证号码: ____________________
本人____购买成都市华盛事业蜀都花园项目开发有限公司所售房屋____号房,因委托人在外地上班,无法亲自办理相关事宜,特委托王____为代理人,代为办理如下事宜:
一 办理该房屋的领取钥匙, 实测面积核算验收,办理产权事务(领取产权证),房屋日常管理,房屋装修等事宜。
二 支付领取委托事项有关费用
三 该房屋买卖一切事宜
委托期限:20xx年3月19日至20xx年12月31日
受托人有转委托权
受托人在代理权限内签署的一切文件我均予以承认
委托人:
年 月 日
房屋买卖委托书
委托人:,出生年月 ,公民身份证号码:
委托人配偶:,出生年月 ,公民身份证号码
受托人:,男女,出生年月 ,公民身份证号码:
我们要与,系夫妻关系。位于路33-1号和平城市广场号房的房产是我们夫妻的共有财产,房屋所有证号为:x市房权证海房字第HK127739号。现委托作为我们的代理人,全权代表我们办理转让上述房产的事宜,具体权限包括:签订房产买卖合同,办理房屋产权过户,收取售房款,办理评估,缴纳相关税费(含退税)及配合房屋的买受人办理银行按揭手续,办理上述房产的有线电视及煤气过户等相关事宜。
受托人在 办理上述委托事项过程中所签署的 有关文件和实施的行为我们均予以承认。
受托人有转委托权。
委托期限:自委托之日起至办完上述事项时止。
委托人:
委托人配偶:
时间
卖方(下称甲方):_________________
身份证:_________________
买方(下称乙方):_________________
身份证:_________________
乙方向甲方购买坐落于房屋套,双方已签订《____市存量房房屋买卖合同》(以下简称买卖合同),合同编号:
现经甲、乙双方协商,达成协议如下:
一、甲、乙双方自愿解除上述房屋的买卖合同。
二、自双方签订本协议之日起,买卖合同即终止,双方之间就买卖合同的争议全部解决。甲方收回出售给乙方的上述房屋,该房屋的产权即与乙方无关。
三、双方对退还已付房款办法已达成一致意见,具体如下:
1、乙方已缴付定金:_________________(人民币)元。
2、乙方已缴定金甲方不予返还。
3、乙方另付甲方补偿金:_________________(人民币)元。
四、乙方应于本协议生效后提交办理解除买卖合同等事宜所需要的全部资料,并配合甲方办妥上述事宜。
五、双方同意,自本协议生效后,双方之间就买卖合同的争议全部解决。任何一方均不对另一方主张买卖合同项下的权利或与买卖合同相关的权利。
六、本协议自双方签字之日起生效、本协议为一式叁份,甲方执壹份,乙方执壹份,居间人(______有限公司)壹份份,均具同等法律效力。
甲乙:_________________ 乙方:_________________
身份证:_________________ 身份证:_________________
_______年_______月_______日_______年_______月_______日
出售方(甲方):
购买方(乙方):
甲、乙双方就位于的买卖相关事宜,协议条款如下:
一、甲方自愿将红山驼峰路慧丰小区一楼商铺以 人民币卖于乙方,乙方当场一次性全款付给甲方。
二、该商铺房屋产权及附加手续,由甲方负责全部办理并交于乙方,手续费用由乙方承担,上下水、暖、电、气、网线按国家建设部门规定,由甲方配齐。
三、此商铺甲方于 年 月 日之前交乙方管理使用。
四、此合同一式三份,甲、乙双方各保存1份,中介人保存1份,签字后生效,不得反悔。
甲方:乙方: 中介人:
年 月日
《商铺房屋买卖合同》补充合同
关于甲方姬君林卖给乙方张纯华位于上郡南路开光路口以北,上郡路西君正商住楼门面房,由北向南第七、第八两间门面房,达成以下补充协议:
于20__年7月21日之前杨亚峰彻底还清所欠张纯华陆拾万元人民币加利息后,乙方必须交回与甲方所写的《商铺房屋买卖合同》并此合同作废,若杨亚峰于20__年7月20日前不能还清所欠张纯华之全款和利息,甲乙双方所签《商铺房屋买卖合同》生法律效力。
甲方: 乙方:
中介证明人:
20__年10月20日
卖方:
身份证号∶
住所∶
邮编∶
电话∶
买方:
身份证号∶
住所∶
邮编∶
电话∶
甲乙双方根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国城市房地产管理法》及相关法律、法规和北京市有关规定,在平等、自愿、友好协商的基础上达成一致,签订本协议,以资共同信守执行。
第一条甲方自愿将座落于_____________,产权登记建筑面积共______平方米,______室______厅______厨______卫的房产售卖给乙方。
第二条房屋价款及支付方式:
1、甲方向乙方出售本协议第一条项下之房产的价款总金额为人民币______元整。
2、上述房产价款乙方按下列方式支付给甲方:
甲、乙双方共同到____________房地产交易服务中心办理本协议第一条项下之房产转移登记,并经交易中心受理,甲方消户当日,乙方一次性付清房产价款于甲方。
乙方于______年______月______日前向甲方付清房产价款。
乙方于______前向甲方支付人民币______元整剩余房产价款人民币______元,均由乙方______前支付给甲方。
其他方式:______________________________。
3、乙方向甲方支付房产价款,甲方应向乙方出具票据。
第三条甲、乙双方应于本合同签订之日起______日内,共同到__________________房地产交易服务中心窗口办理本协议第一条项下之房产转移登记。如因一方原因,致影响产权过户转移登记,给另一方造成损失的,由造成损失的一方负赔偿责任。
第四条税费分担
1、本合同签订之前,本协议第一条项下之房产如有应交纳的一切税费均由甲方负责交纳。
2、本合同签订之后,本协议第一条项下之房产所发生的转移过户登记费、契税、印花税、估价费、服务费等费用,经双方协商由_______________负担。
3、其他:______________________________。
第五条甲方应于______前,将本协议第一条项下之房产全部交付给乙方。
第六条违约责任
1、因房管部门确认本协议第一条项下之房产不能办理出售、过户手续,甲方应在当日内向乙方退还所收的全部款项,本合同解除。
2、甲方如不按合同约定的日期交付本协议第一条项下之房产,每逾期一日按房价款总额的______计算违约金给付乙方。逾期超过______日时,乙方有权解除本合同。解约时,甲方除应将已收的房价款全部退还乙方外,并应支付元的违约金给付乙方。
3、乙方全部或部分不履行本合同第二条的约定,乙方应按房价款总额的______计算违约金给付于甲方。逾期超过______日时,甲方有权解除本合同。解约时,乙方应支付______元的违约金给付甲方。
4、甲方保证其出卖给乙方的房产,产权清楚,无其他项权利设定或其他纠纷。乙方买受后,如因买受前该房产产权有纠葛,致使影响乙方权利行使,由甲方承担责任,并赔偿乙方因此遭受的损失。
5、甲方因个人原因不再出售此房,应在三日内向乙方退还所收的款项,并付违约金___________人民币给乙方。
第七条其他
1、因不可抗力使本合同不能履行的,甲方向乙方退还所收的全部款项,本合同解除。
2、本合同如有未尽事宜,甲、乙双方协商解决。
3、本合同一式叁份,甲乙双方各执壹份,交______房屋土地管理局壹份。
卖方:
身份证号∶
住所∶
邮编∶
电话∶
买方:
身份证号∶
住所∶
邮编∶
电话∶
______年___月___日
甲方:
乙方:
甲乙双方当事人本着诚实信用的原则,经友好协商一致达成如下条款:
第一条房地产权属情况
1.房地产地址:
2.房地产权证号码:。或其他证件号码:
3.【建筑面积】【套内建筑面积】:平方米。
4.房屋使用性质:【住宅】【商铺】【办公】【其他:。
5.建筑结构:【钢筋混凝土】【砖木】】,建筑时间:。
6.房屋共有情况:【无】【有】。
7.该房地产【不存在】【存在】抵押等他项权利情况。
8.该房地产以现状售予乙方,乙方或其代理人已认真查勘和了解该房地产的情况。该房地产:
【不带家私家电】【带家私家电】
【不带租赁合同】【带租赁合同,承租人放弃优先购买权,乙方同意连同现有租赁合同一起购入该房地产,甲方须协助乙方与租户签订新的租赁合同】【其他:】
【无户口】【户口未迁出,甲方应在迁出】【其他:】。
9.需要说明的其他情况:甲方保证所填写和提供的有关该房地产的权属情况真实,保证对上述房地产享有完整产权,保证上述房地产不存在任何未向乙方说明的其他情况,且没有侵犯
第三人权益。否则,承担相应的法律责任。
第二条计价和价款
该房地产按整套出售并计价,总金额元整亿佰拾万仟佰拾元)。
第三条付款方式:
甲乙双方经协商选择【自行交割】【银行托管】的方式交割房款。
1、甲乙双方选择自行交割房款
签订本合同时,乙方向甲方支付元整,作为购房定金,并按照下列第种方式按期付款
一次性付款
总金额:元整。乙方应【于________年____月____日前】向甲方支付。
分期付款
第一期:乙方应【于月日前】【元整
第二期:乙方应【于月日前】【元整
第三期:乙方应办理房产过户手续后的向甲方支付房款仟佰拾万仟佰拾元)
按揭方式付款
首期款:乙方应在【房管部门出具成功受理本次交易的递件回执当天】向甲方支付房款元整剩余房款:除前述房款外,剩余房款元整由乙方【于________年____月____日前】【自行】【委托按揭服务机构协助】申请办理银行按揭手续,按照按揭方式付款,按揭的方式为【公积金贷款】【商业贷款】【公积金、商业组合贷款】。甲乙双方应当于签订本合同后日内及时提供办理按揭手续所需的资料,且甲方需协助乙方申请银行按揭。
如银行不批准乙方的贷款申请,各方当事人同意乙方【于月日前】以【现金】【转账】【其他】向甲方支付剩余房款。
如银行批准的贷款金额少于乙方申请的贷款金额,二者相差金额,各方当事人同意【于________年____月____日前】以【现金】【转账】【其他】方式向甲方补足差额。
2、甲乙双方选择银行托管交割房款,并通过补充协议另行约定具体事项。
3、其他方式:
第四条交楼时间和交接手续
1.甲乙双方同意该房地产交付使用的时间为。甲乙双方应在交楼当天一起到场查验房屋,查验后双方签妥房地产交接确认书,即视为房屋交付使用。
2.甲方应在【该房地产正式交付使用前】,交清该房地产在收楼前发生的所有欠款及费用。甲方保证在交易后乙方无须对上述甲方欠款及应付费用负责。
3.甲乙双方同意交易房地产的物业专项维修资金按以下第
该房地产依法不需要建立物业专项维修资金。
该房地产已交存物业专项维修资金,乙方应自办理完该房地产交易过户后的____日内,持本合同、房屋权属证书、身份证等到专户管理银行办理更名手续。
该房地产尚未交存物业专项维修资金,按以下第种方式办理:
.由甲方自本合同生效之日起户手续。乙方应自办理完该房地产交易过户后____日内,持本合同、房屋权属证书、身份证等到专户管理银行办理更名手续。
.由乙方按国家、省、市物业专项维修资金的有关规定交存。
第五条产权转移登记甲方与乙方约定按本合同有关规定办理产权转移登记:
第六条税费缴交
1.甲乙双方按以下第
按政府规定各付各税
卖方承担全部税费
买方承担全部税费
其他。
2.签订本合同后,如遇政府及有关部门调整税费,对于调整部分按以下第
全部由卖方承担
全部由买方承担
买卖双方各自承担
其他。
第七条违约责任
各方当事人不履行合同或者不按约定履行合同的,应当根据有关法律法规承担相应的违约责任,并支付违约金10万元。
第八条交易不成的违约责任
1.甲方不按本合同约定将该房地产出售给乙方的,应当向乙方支付违约金,违约金为该房地产成交价的30%,并退回乙方已付的全部费用。
2.乙方不按本合同约定买入该房地产的,应当向甲方支付违约金,违约金为该房地产成交价的10%
第九条延期交房的违约责任
甲方如未按本合同规定的期限交房的,应当每日按总房款0.05%的标准向乙方支付违约金,逾期超过____日仍未交房的,乙方有权解除合同。如果乙方要求继续履行的,合同继续履行,自本合同
第四条约定的房地产交付使用日期的第____日起至实际交付之日止,甲方每日按总房款0.05%的标准向乙方支付违约金。由于乙方原因,导致未能按期交付的,按以下方式处理:视作甲方已履行交房义务一切责任由乙方自行承担。
第十条逾期付款的违约责任
乙方未能按照本合同
第三条约定支付房款的,应当每日按未付房款0.05%的标准向甲方支付违约金,逾期超过10____日仍未支付的,甲方有权解除合同。
甲方要求解除合同的,应自其要求解除合同通知书到达乙方之日起____日内,将乙方已支付的房款退还给乙方,并支付违约金10万元。
第十一条迟延办理产权登记的违约责任
如因甲方或乙方原因造成不能按期取得房地产权属证明文件的,甲乙双方当事人同意按下列第种方式处理:
1.违约方支付违约金
2.解除合同,终止交易,各方当事人互不追究违约责任。
3.其他:
第十二条单方解除权的行使
甲方或乙方行使本合同约定的单方面解除合同的权利时,应书面通知另一方,合同自通知到达对方时解除。
第十三条免责条款
本合同签订后,若因不可抗力导致本合同需要延迟履行或者解除的,合同各方当事人无须承担违约责任。
第十四条争议的解决方式
本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决协商不成的,提交物业所在地法院
第十五条送达约定
本合同首页记载的各方通讯地址为所有通知、文件、资料等送达地址。上述地址如有变更,应在变更后____日内书面通知有关当事人,否则一经发至上述地址即视为送达。
第十六条其他约定:
1、乙方确认已查阅该房地产的权属证明文件,对权属证明文件所载内容无意异议,并已实地查看及了解,故对该房地产的座向、面积、楼龄、楼层、间隔、质量、装修、抵押情况、产权情况、周边环境等予以认可。
2、乙方知悉限购及贷款新政,确保可提交真实、有效的贷款所需文件以办理过户及贷款手续。
3、此《____市存量房买卖合同》为示范文本,甲乙双方均同意按照此合同条款签订《____市存量房买卖合同》确认打印版,并同意在签订本合同后内进行办理《____市存量房买卖合同》确认打印版签订手续。甲乙双方保证按约定办妥网签手续并签署相关合同文件,以顺利完成交易。如一方原因导致不能进行网签及交易过户,则违约方需按成交价的10%赔偿另一方损失,如双方违约,则各自承担违约责任。
第十七条家私家电备注:
第十八条本合同与任何在此之前甲乙双方在谈判中的声称、理解、承诺及协议不一致时,以本合同为准。本合同未尽事宜,可由当事人约定后签订补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。
备注:乙方要求必须吉屋交屋,否则视为违约。
甲方:_________乙方:_________
法定代表人:_________法定代表人:_________
________年____月____日________年____月____日
出卖人(以下简称甲方):
住所:
法定代表人:
买受人(以下简称乙方):
住所:
法定代表人:
保证人(以下简称丙方):
住所:
法定代表人:
鉴于:甲方已经进行了企业改制,原国有投资全部退出,为盘活有效资产,甲方决定将拥有产权的坐落于 房屋(总建筑面积6320.52平方米,房屋结构为框架,详见本协议附件1《房屋产权证书》)依法转让给乙方;乙方为公司业务拓展的需要,有意购买甲方拥有产权的上述房屋;丙方为甲方的实际控制人及大股东,就甲乙双方前述房屋买卖行为,愿意作为甲方的保证人,向买受人乙方承担连带保证责任。
为此,根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国城市房地产管理法》等有关法律、法规之规定,甲、乙、丙三方在平等、自愿、诚实信用的基础上,经友好协商,于20__年12月 日于中国天津达成如下协议,以资各方共同遵守。
第一条房屋基本情况
1. 乙方购买甲方坐落于天津市河东区路号的大楼0-5层房屋,经房地产产权登记机关测定的建筑面积为 平方米。房屋结构为钢混。详见本协议附件1。
2. 该房屋所有权证号为房权证河东字第号。土地使用权方式为划拨,土地使用权证号为东单国用(20__)自第号,土地使用权面积为 平方米。
3. 该房屋四至界限:
东至
南至
西至
北至 。
4. 随该房屋一并转让的附属设备、设施和房屋建筑设计、装饰及施工图等资料(见本协议附件2)。
5. 房屋目前使用情况:
第二条房屋转让价格
该房屋整体转让价格为人民币万元(大写人民币)。该价格不包括办理房屋及土地过户交易手续所需的各种费用,该房屋转让过户交易发生的各项税费(含土地变性需要缴纳的土地出让金)由甲、乙双方平均分担,但甲方对本协议项下的房屋与其他厂房分户手续的办理费用由甲方自行承担。
第三条 付款方式
1、甲乙双方将办理房屋产权过户的手续递交相关部门并被依法受理,且根据甲方指定的第三人与乙方签订的《房屋抵押合同》(详见附件8)之约定在甲方指定的第三人办理完毕房产抵押登记手续、乙方取得《房屋他项权证》后,乙方向甲方支付买卖房屋的定金人民币 420万元(占总房款的20%,可以折为购房款),同时,乙方另行支付甲方购房款420万元,即总房款的20%;
2、在甲乙双方办理完毕本协议项下房屋及土地的过户变更登记手续,乙方依法取得房屋的产权证和土地使用证(该两证根据房管部门的规定可能合一,下同)等房屋产权手续后,3日内向甲方支付房款人民币 840万元,即总房款的%;
3、乙方在取得上述房屋产权手续并在双方实际办理完毕全部房屋交接手续后3日内,乙方向甲方支付房款人民币万元,即总房款的15%;
4、剩余总房款的5%为乙方暂扣的甲方保证金,在乙方进住本协议项下的房屋 年\月后,如果房屋无严重的建筑质量问题及房屋权属瑕疵等问题,乙方一次性支付给甲方。
第四条交房方式
自本协议签订之日起 40 日内(该时间越短越有利于买方利益的保护,毕竟占据房子会掌握主动,因此,建议将此时间尽量缩短,最好在第一次付款后就能进驻),甲方将本协议项下的房屋腾空并交付给乙方占有并使用,甲方应同时将本协议附件2记载的该房屋的附属设备、设施和房屋建筑设计、装饰、消防及施工等图纸资料一并交付给乙方。
第五条甲方承诺条款
1、 甲方承诺:对于本协议项下房屋的房屋具有所有权,并没
有任何出租,也没有任何其他的共有权人,同时,对于该房屋的出售,没有任何享有优先购买权的人,该房屋之上没有设定任何诸如抵押等他项权利,该房屋也不存在任何诸如法院查封等权利处分受到限制的情况,否则,甲方将承担全部责任。
2、甲方承诺:对于本协议项下房屋(含所属土地)过户手续办理完毕之日前的气、水、电、电话、有线电视、网络使用费、卫生费等实际发生的费用及物业费用等应该由甲方承担的费用由甲方承担。甲方承诺在过户手续办理完毕之日与乙方办理前述费用的确认及相关缴费权证的交接手续,并根据前述承诺承担交接之日前的费用。
3、 甲方承诺:由于土地红线距离本协议项下房屋太近,甲方
同意在该房屋周边划出约300平方米土地提供给乙方永久使用,甲方不收取任何费用,但乙方应承担国家规定的有关税费,如遇国家征地等土地的收益权属甲方;对划出归乙方使用的该部分土地,乙方可以采用砌制围墙、架设栏杠、栅栏等方式对该部分土地与甲方的其他土地进行分割,并对该土地享有相对独立的使用权。甲方如果以后处置其他房屋及土地,应该与受让人讲清楚关于前述土地的使用情况并保证受让人也同意乙方继续使用。
对于前述范围的土地,甲乙双方将对现场进行丈量后做出补充协议,并作为本协议的附件。
第六条 甲方的违约责任
1、甲方没有及时根据本协议第四条的约定及时将房屋腾空并交付乙方,或者没有一并转移或者房屋的附属设备、设施和房屋建筑设计、装饰、消防及施工等图纸资料的,甲方应双倍返还乙方定金,并应继续履行本协议。
2、在本协议生效后,甲方应配合乙方及时向房地产产权登记机关申请办理房地产权属转移手续。在本协议履行过程中,如果有可归责于甲方的原因导致本协议项下房屋(含土地)的过户变更登记手续不能及时办理完毕的,甲方应该双倍返还乙方定金,并赔偿迟延办理过户手续期间乙方已经支付房款的利息,按照日万分之二点一的标准计付,并应继续履行本协议。
3、在协议履行过程中,如果甲方出现恶意违约,不再履行本协议,或者明示毁约,甲方应双方返还乙方定金,并承担乙方已经支付房款的利息,该房款按照日万分之二点一的标准计付,此外,甲方还应该赔偿乙方的可得利益损失,该损失包括但不限于甲方违约时该房屋之市场价与双方约定的协议价之差价部分。
4、 如果出现本条第1款、第2款的情况,乙方可以给予甲方
甲方(卖方):
乙方(买方):
甲、乙双方就房屋买卖事项,经协商一致,达成以下合同条款:
一、甲方自愿将坐落在_____(建筑面积_____平方米,产权证号_____)房地产出卖给乙方,并将与所出卖该房产的.相关的土地使用权同时出卖给乙方。
二、双方议定上述房地产及附属建筑物总价款为人民币大写_____万元整,即人民币小写v_____万元整。
三、乙方在签订本合同时,先行支付房款人民币大写_____(含定金),即人民币小写_____万元整。
四、甲方保证该房产合法、权属清楚、有合法的土地使用权(已交纳土地出让金),保证该房产及时顺利过户。
五、办理房产证手续所产生的所有费用由方承担。
六、乙方支付前期房款(人民币_____万元 整)后,甲方即积极配合乙方办理有关房产过户手续,待房产过户到乙方名下之时,乙方应向甲方付清全部房款余额(人民币_____万元 整)。
七、甲方应在收到前期房款(人民币_____万元 整)时将该房产交付乙方;届时该房产应无任何担保、抵押、房产瑕疵,无人租住、使用;无欠账,如电话费、水电费、物业管理费、取暖费、入网费、有线电视费等。
八、本合同签订后,如甲方反悔导致房产不能办理过户手续,应返还乙方已付的全部房款及定期利息,同时支付给乙方违约金人民币大写万元整。
九、交付该房产,甲方不得损坏该房产的结构、地面和墙壁及不适移动的物件,并将抽油烟机、空调、热水器、浴霸、电视机、客厅沙发、晾衣架、房内灯具、床、前窗窗帘、厨卫设施等让与乙方(含在房屋价值内)。
十、本协议一式叁份,具有同等法律效力,自双方签字之日生效。
甲方(卖方):
乙方(买方):
_____年_____月_____日 _____年_____月_____日
甲方(出售方): 身份证号:
乙方(购买方): 身份证号:
为了确保房屋买卖双方的合法权益,甲乙双方现就房屋买卖自愿达成协议如下:
第一条 经甲乙双方共同协商,甲方自愿将位于宾县宾州镇 区内独立一二楼(建筑面积 平方米)出售给乙方。甲方保证对其所售房屋拥有完全的所有权,没有抵押等各种负担。
第二条 上述房屋的出售价为人民币 元整(¥ 元),此价格自甲乙双方签订协议书之日起不得变更。
第三条 付款方式为现金交付,本协议签订之日乙方一次性将购房款交付甲方。
第四条 因甲方交房前需要搬家,乙方给甲方一个月的时间,甲方必须在20xx年1月 日将房腾出并交付给乙方。
第五条 因该房尚未办理产权证,故本协议签订之日甲方必须把此房的原买卖合同原件及相关票据均由乙方保管。将来房产证及土地证发放后甲方必须积极办理,以及必须积极配合乙方共同到房产部门办理上述住宅所有权过户手续,并将新的《房产证》交给乙方。上述住宅一经办理所有权过户手续,房屋的产权及使用权归乙方所有,甲方不再拥有产权及使用权等任何权利。
第六条自本协议签订之日起,如遇征用、开发、拆迁等与此房相关的权利义务等均由乙方享有和承担,在此日之前由此房产生的权利义务均由甲方享有和承担。
第七条 上述住宅的交易过户费用由甲方承担。
第八条 违约责任:
(一)甲方在收到乙方支付的购房款后未按规定时间将房及产证交给乙方的,视为甲方违约,乙方有权要求甲方履行合同并承担违约责任,也有权解除本合同并要求甲方承担违约责任。
(二)房屋买卖协议签订后,甲方违约不出售上述房屋的,甲方除必须按乙方规定的时间退还已收取的乙方购房款外,必须承担向乙方支付违约金的违约责任;如乙方已付款但终止购房的,甲方只按已收款项的80%退回给乙方。
(三)违约方承担房价款20%的违约金。
第九条 甲方交给乙方住房时须住房保持完好,并结清在此之前所发生的水电暖物业等所有费用。
第十条 本协议经双方签字后生效。本协议一式二份,甲乙双方各执一份。
甲方:
乙方:
年 月 日
合约第一方(简称“卖方”):________
卖 方:________
【身份证】/【营业执照】号码:________
委托代理人:________
【身份证】/【营业执照】号码:________
邮件送达地址:________
合约第二方(简称“买方”):________
买 方:________
【身份证】/【营业执照】号码:________
委托代理人:________
【身份证】/【营业执照】号码:________
邮件送达地址:________
合约之第三方(以下简称“经纪方”) :
经纪方:南宁市远程房地产咨询有限公司
营业执照:A
开户银行:南宁市邕宁区农村信用合作联社金湖信用社
银行账号:
特别告知:请您务必审慎阅读、充分理解各条款内容,特别是多项相应条款,并选择接受或不接受。限制、免责条款可能以加粗形式提示您注意。如本合有涂改,各方应及时予以校对确认,合约各方均附有审慎义务。
依据《民法典》及相关法律、法规有关规定,经纪方接受买卖双方之独家委托,并独家促成了买卖双方达成房屋交易事宜,本着诚实守信的原则,经三方协商一致就物业买卖及居间、委托代理、房地产咨询等事项达成如下条款:
第一条 交易标的及权属情况
1、该物业建筑结构、用途等房屋信息以应卖方提供物业相关权属材料登记或相关法律文书记载为准。
座落地址:南宁市 区 (下称“该物业”)
建筑面积/(㎡): 【产权证】或【商品备案证明】编号:
此次交易【已包含】/【不包含】该小区 号【车位】/【车库】/【杂物房】
权属为 【有产权】/【无产权】建筑面积为 平方米(以相关权属材料 号为准)
如该物业卖方所持产权材料处于与开发商签署《商品房买卖合同》且房屋已验收合格并交付,尚未取得房屋产权证状况,已在房管部门已办理备案及办证阶段中,双方同意待卖方办理产权证完毕后再办理过户手续。
2、该物业权属性质为以下第【________】类:
【A】商品房;
【B】房改房;
【C】可上市经济适用房;
注:如权属为B、C类的,以现行政策需办妥补交土地出让金、公摊面积等上市材料方可进行办理过户交易手续。
3、买卖双方确认权属现状为下述第【________】项:
【A】该物业未设置抵押,卖方对该物业享有完全的处分权;
【B】该物业处抵押状态,截止目前未结清还款额约为 万元,由卖方向抵押方申请还款,待注销后再办理过户手续;抵押方为【银行机构】/【个人债权人】现双方同意抵押状态处理方式为第【________】项:
【1】由卖方自行筹集资金负责解押还款;
【2】由买方按约定支付首期楼款并用提前还款解押使用;如仍有不足部分则由卖方自行承担;
【3】由买卖双方委托担保公司或经纪方等进行垫资结清解押。
注:如选择【3】项的,须解押前另行与垫资方签署垫资协议,以及向垫资方指定人员办理公证委托手续,买卖双方应予协助,同时卖方应将产权证原件托管经纪方作为办理各项手续之用。所产生的垫资费、公证费、加急费等按垫资协议约定承担为准。如因对垫资协议条款及手续有异议的,买卖双方可另自行通过其他途径融资解押。
第二条 成交价及交易方式
1、成交价约定:该物业成交价为人民币(大写)仟佰拾万仟佰拾元整(小写)¥________,如有加建面积或重新测绘产生增减面积的,此价不因面积变化而变化,并按套出售。
2、此成交价包含该物业所有楼款及卖方交易前已开通已缴纳的杂费(包括但不限于煤气管道、维修基金等入住费用及约定设施物品等),买卖双方在产权过户时应如实申报成交价格。
3、买方付款方式种类为【________】:
【A】商业贷款;
【B】公积金贷款;
【C】一次性付款;
买方应在【卖方提前还款前】/【办理过户前】到指定的商业银行配合签署按揭文件及支付贷款所需费用,并在约定期限内提供齐全办理贷款所需要的资料,买方向银行所申请按揭贷款金额与贷款年限最终以银行批准的结果为准,如为公积金贷款交易的则为过户后办理贷款手续,卖方须配合买方提交贷款所需材料。
第三条 楼款支付方式
1、第一部分房款【定金款】:人民币________元整(¥元),支付方式为【________】项:
【A】签约当天买方须向卖方一次性支付上述定金,卖方应在经纪方通知下配合进行产权查档。
【B】签约当天定金由买卖双方委托经纪方代为托管,由经纪方转付给卖方。
【C】其它支付方式:________前支付给卖方。
2、第二部分房款【首期款】:人民币________元整(¥元),支付方式为【________】项:
【A】买方同意在房管部门过户递件并出具受理单当天或之前支付给卖方。
【B】买方同意已办理申请及签署银行按揭贷款手续且卖方银行通知提前还贷的预约结清扣款前,将首期楼款转入卖方还款银行扣款账号内并用于卖方银行解押之使用,不得挪作他用,否则将视为违约。
【C】存入【买卖双方指定银行监管账户】按托管协议约定支付。
【D】其它支付方式: 前支付给卖方。
3、第三部分房款【尾期款】:人民币________元整(¥元),支付方式为【________】项:
【A】买方应在房管部门领取名下《产权证》当天或之前支付给卖方。
【B】买方在新权证出证及抵押登记手续完成银行并领取他项权利证后,由贷款银行直接划给卖方,如由垫资方垫资解押或垫付款项的,则由垫资方与卖方完成此款项结算。
【C】存入【买卖双方指定银行监管账户】按托管协议约定支付。
【D】其它支付方式: 前支付给卖方。
4、第四部分房款【保证金】:人民币________元整(¥元),支付方式为【________】项:
【A】从首期款中预留给【经纪方】/【买方】托管,并出具托管收据给卖方,待卖方交付物业及结清物业杂费、户口迁出全部手续完毕后3天内由托管方作为楼款结算给卖方,并冲抵同等数额楼款。
【B】双方不作预留保证金,递件过户前卖方自行结清所欠物业费。
5、如银行批准的贷款额少于买方申请贷款金额,二者相差金额,买方按下列第【 】种方式交付:
【A】买方须在到房管部门过户递件并出具受理回执当天支付给卖方;
【B】其它支付方式: 前支付给卖方。
第四条 交易税费
1、本次交易所产生税费约定:
(1)契税;
(2)营业(增值)税及附加;
(3)个人所得税;
(4)查档费;
(5)晒图费;
(6)工本费;
(7)登记费;
(8)交易手续费;
(9)印花费;
(10)评估费;
(11)测绘费;
(12)防洪保安费;
(13)产权转移印花税;
(14)土地出让金;
(15)补公摊费用;
(16)垫资费;
(17)加急费;
(18)公证费;
(19)其他 ;
卖方同意缴纳税费中________款项;
买方同意缴纳税费中________款项;
2、税费缴纳与免征约定:买卖双方应在交易程序办理或经纪方通知下,提交符合税局纳税标准材料,依次按分税率、综合税率、差额税率、免征等进行办理减免或缴纳税费,具体税费金额以相关政府部门征收标准为准。
3、税费变动处理约定:如签署本合约后,因政策变动发生上述税费征收标准上下浮动调整的,则相对于本合约签订时税率标准的调整部分由本合约约定税费相应承担者支付;如发生本合约约定之外新的税费征收政策,双方应按新政策规定由各自承担。
第五条 物业交付
1、该物业以现状售予买方,买方或其授权代表已实地勘查了解该物业,现物业交付标准为下述第【________】项。
【A】空房毛坯;
【B】空房带现固有装修;
【C】现固有装修带家电家具,详见之附件《家私电器清单》。
注:带固有装修指为现已有的入地入顶之地板、入墙柜、隔断、吊顶及厨柜、卫生间卫浴等固定装修;如带固定装修出售的,楼款已涵盖约定应移交的装修。卖方交付前将不移交的附属物品及时搬出,如买方发出书面通知起七个工作日内仍未按时搬出的则作放弃权利论,买方有权处理。交付时不得故意破坏或更换约定应移交给买方既有室内装修或附属设施,否则须赔偿买方损失或买方有权拒绝收房,视为卖方逾期交房处理,直至修缮完毕或赔偿损失止。
2、物业交付时间约定为下述第【________】项。
【A】不带租约,【卖方收齐全部楼款三个日内】/【另约定】前交付物业;
【B】附带租约,【卖方收齐全部楼款三个日内】/【另约定】前交付物业;原租约合同期满约为至 年 月 日止,买卖双方同意原租赁合同处理按下述第【________】项。
【1】继续履行:原租约对买方仍然有效,物业交付当日卖方须协助买方与租户进行租约手续移交或物品确认,并将其原租赁合同项下约定已收取租赁押金及预收物业交付后的租金移交付给买方。
【2】租约解除:卖方须于物业交付给买方之前解除原租赁合同,将该物业按合同交付约定标准交付给买方,买方对因原租赁合同解除而产生之纠纷不承担任何责任。
3、物业杂费结清约定:交付前卖方须付清一切有关该物业所欠缴之物业杂费,否则买方有权从已预留保证金中抵扣,如卖方保证金不足抵扣额且卖方借故不配合结清物业杂费的(含买方代为垫付所欠费用)视为卖方逾期交房违约处理。已开通之水、电、燃气等附属设施双方应配合移交,如已达交付条件卖方无过错并结清全部费用且买方无故拒绝接收的,视为物业已交付。
4、物业户口迁出约定:若物业已落有户口,卖方在【产权过户之前】/【另约定】前将物业内户口迁出,同时有义务协助买方办理户口迁入手续,如因卖方不配合办理户口迁出手续或隐瞒户口问题,则每逾期一天按物业成交总价的万分之四向买方支付逾期违约金,至卖方户口迁出当日为止。
第六条 买卖双方的权利和义务
1、签订本合约后,买卖双方须于经纪方通知下及按相关房地产交易流程办理手续前,提供交易所需有效的资料(包括但不限于权属证明、身份证明原件等所需一切材料),并配合到相关部门签订交易文件与办理手续,双方应同意该物业权属证明原件等材料交付给经纪方保管至交易递件当日,材料收取以经纪方出具的收件收据为准。
2、卖方承诺提供有关该物业的产权情况真实合法,保证对上述物业享有所有权与处置权,交易前所产生的权属、债务、税项、租赁等纠纷卖方须过户前处理完毕。已征得共有人、配偶同意及相关优先购买人已放弃优先购买权,没有侵犯第三人的权利。买方对上述房产现状有充分了解且已实地勘查,已征产权落定人等同意;如买方需申请按揭贷款的,不得隐瞒个人征信或信用黑名单问题,买方应在签署本合约同时委托授权经纪方代为办理按揭手续。
3、买卖双方需保证名下无经济适用房、廉租房等政府保障性住房,由此因限售限购政策所产生的损失由各自承担。
4、买卖双方同意此次房屋产权过户登记落定人为第【________】项。
【A】买方或有多个共有人(姓名)。
【B】买方指定的任何产权落定人。
第七条 合约违约责任
1、买卖双方签署合约后,任何一方不依约配合办理手续或违反合约的,守约方有权自行或委托经纪方向违约方发送履约书面通知即日起至七个工作日内,违约方仍不履行合约的,守约方可有权解除交易或本合约自动解除,违约方按下列约定承担赔偿责任:
(1)如卖方违约的:须在三个工作日内除无息退还买方已付楼款以及承担赔偿买方已支付给经纪方的服务费、交易所产生的费用或承担赔偿经纪方居间佣金损失外,同时须支付与定金同等数目之金额(包含未付定金)作为违约赔偿给买方。如卖方不依约退还款项及违约款项的,每逾期一天则另按同期银行贷款利率的四倍计算利息支付给买方作为罚息赔偿,至支付全部应退还款项及违约款项为止。
(2)如买方违约的:须在三个工作日内赔偿卖方应支付给经纪方的服务费、交易所产生的费用或承担赔偿经纪方居间佣金损失外,同时卖方有权没收买方已付定金与追究其未支付定金,且卖方有权将该物业另行出售,如买方不依约支付违约款项的,每逾期一天则另按同期银行贷款利率的四倍计算利息支付给卖方作为罚息赔偿,至支付违约款项为止。
2、关于逾期支付楼款与逾期交房的赔偿约定:
自违约行为发生后,不影响本合同在违约行为终止之后的继续履行。经守约方催促履约或发送书面通知之日起,卖方未按约定期限将该物业交付买方使用的,每逾期一天,按该物业成交总价的万分之四向买方支付逾期交房违约金;买方未按约定支付房价款的,每逾期一天,须按物业成交总价的万分之四向卖方支付违约金。
第八条 经纪方的收费标准及权利义务
1、经纪方的收费标准:基于经纪方提供房地产居间等有偿服务,并促成买卖双方成交签订本合约,已完成了房产居间服务事宜,经纪方按公示的收费标准(买卖双方各自按成交价1.5%支付佣金)或《佣金确认书》收取服务佣金,现双方同意在本合约签订当日各自向经纪方支付服务佣金,其中:
卖方同意支付人民币________元整(¥元)
买方同意支付人民币________元整(¥元)
若买方需办理按揭贷款,经纪方公示的手续收费标准为按成交价1%收取,现买方同意向经纪方支付按揭贷款服务费为人民币 元整(¥元),
鉴于经纪方已完成了房产居间服务,除经纪方原因或不可抗力因素外,该居间服务费均不予退还或免除。买卖任何一方或双方违约导致合约不能履行造成经纪方居间佣金损失的,经纪方有权追究违约方承担赔偿该次交易全部居间服务费给经纪方。
2、经纪方的权利与义务:经纪方按照买卖双方委托,据实告之其所获悉的与本次房产交易有关信息。因经纪方故意提供虚假信息,损害买卖双方利益的,经法院依法判决确认,应向受损方退还服务佣金。签约后由经纪方协助双方办理相关过户手续,买卖双方应在经纪方通知配合办理交易手续及完结手续,如买卖双方不依约支付佣金及缴纳相关应付费用的,经纪方有权拒绝协助买卖双方办理相关交易手续。
第九条 合约变更、免责及处理争议方式
1、合约变更:本合约取代三方签约前谈判中的声称、理解、承诺、协议之内容;除因三方协商一致,任何一方不得擅自变更或解除本协议,履行期间任何一方需变更或解除的,须事先书面通知对方,并达成书面补充协议,在变更或解除本协议的书面补充协议达成之前,本协议继续有效。如擅自变更的,应承担由此给其他各方造成的损失;若涉及经纪方内容的补充协议,须由经纪方签字加盖公章的形式生效,否则因给买卖双方带来损失的经纪方将不负法律责任。
2、免责声明:本合约签订后,若非三方任何一方或不可抗力原因,导致交易拖延办理或无法履行时,则各方同意有关交易日期按交易流程相对顺延或协商解除,并根据不可抗力的影响及规定,部分或全部免除责任。
3、争议处理:因本协议的履行以发生的纠纷,三方应积极协商,协商不成的,各方按照合约关系向交易房屋标的所在城区管辖人民法院提起诉讼。法院诉讼所产生的费用先由各自承担,并最终由违约方(败诉方)承担对方处理纠纷所支付的所有费用。(包括但不限于诉讼费、保全执行费、律师费、差旅交通费、过户税费等)
第十条 合约送达、生效及持有等附则
1、合约送达:本合约记载通讯地址或身份证地址为买卖双方所有通知、文件等送达地址。如有通知地址变更,变更一方应在变更后三日内书面通知,否则一经正常投递则视为已经送达,邮寄的凭证即为已成功送达凭证。
2、生效及持有:经纪方已就本合约所有条款向买卖双方作详尽解释,并如实告知所掌据的信息包括但不限于交易政策、流程、税费标准等内容,买卖双方经审阅无异议,并完全了解合同所列事项,各方按照合约关系承担义务。本合约自三方签字盖章签订之日起生效,合约壹式叁份,卖方、买方及经纪方各持壹份,具同等法律效力。
第十一条 其他约定(如本条内容与上述内容有冲突,则以本条内容为准):
客户须知:阁下凡向我司缴付款项,我司将根据款项内容开具盖有“财务专用章”收据或发票。如有我司员工私自向阁下开具白条收据、代收付款项或作出其他协议补充的,未加盖公司印章的,请阁下拒绝接受,否则我司对此不予认可,并不承担由此而引起的一切责任与经济损失。
卖方(签字盖指模):________经纪方:________买方(签字盖指模):________
所属分行:________
代理人:________执业经纪人:________代理人:________
合约三方兹于________年________月________日亲笔签章属实。
签订地点:__________
今欠____________购房尾款人民币___________整(大写:_____________)(房屋具体地址为:_____________________________),
该尾款由_______________银行按揭支付,该银行划款后本欠条自动作废,如银行划款不足付清总房款部分由欠款人在银行划款后的____________日内以现金形式补清。
欠款人:
身份证号:
联系方式:
年?月?日
反诉原告:_________________深圳市__________担保有限公司,地址:_________________,组织机构代码__________。
法定代表人:_________________。
委托代理人:_________________颜宇丹,广东圣方律师事务所律师。
反诉被告:_________________张_____,男,_____年_____月_____日出生,汉族,住深圳市__________,身份证号__________。
反诉请求:_________________
1、解除双方于20__年12月3日所签订的阳光明居(_____栋_____单元_____)房屋买卖认购合同;
2、反诉被告立即向反诉原告返还所占用的深圳市__________区阳光明居_____栋_____单元__________房屋;
3、反诉被告支付反诉原告违约金238104元;
4、本案诉讼费由反诉被告负担。
事实与理由:
反诉原告与反诉被告于20__年12月3日签订了一份反诉被告向反诉原告购买位于深圳市罗湖区居花园_____座_____房屋的买卖认购合同。合同约定总购房款为人民币1190520元(注:_________________币种下同),合同约定反诉被告应在签署本认购合同后3日内到反诉原告指定银行__________银行__________支行办理按揭贷款申请审批手续,银行审批通过后1日内交付总购房款的30%即360520元作为首期款,剩余房款830000元应由反诉被告于3日内向该银行申请办理个人住房抵押贷款借款手续,签订抵押贷款合同、借据等全部银行手续(到开发商初始登记办理完,反诉被告可以办理过户手续时,由其通过该银行贷款支付剩余房款给反诉原告)。合同还约定,反诉被告须于20__年12月15日前到上述银行申请办理个人住房抵押贷款借款手续,签订抵押贷款合同、借据等全部银行手续,同时付清首期款或全部楼款。合同第二条第5项约定,如反诉被告在上述期限内未前往上述银行办理前述手续,以及未办理全权委托公证手续(内容为反诉被告全权委托反诉原告指定人员张骏为其办理上述房屋过户手续,领取其房地产证,代缴税费,办理其房产证抵押贷款手续,收取抵押贷款),则视作反诉被告自动放弃其所认购该物业之权利,其同意认购订金归反诉原告所有,同时反诉原告收回上述房屋使用权。合同第二条第6项约定,如反诉被告未按本合同规定的付款时间缴付上述房屋订金、首期款或全部房款,则视作反诉被告自动放弃其所认购该物业之权利,其同意认购订金归反诉原告所有,同时反诉原告收回上述房屋使用权。合同第二条第7项约定,有关购买该物业之项目契约之律师费、公证费、登记费及其它一切有关买方之费用及税项,概由买方支付。第8项约定反诉被告同意按反诉原告房产证价格过户,双方按约定过户价格缴税,其中由反诉被告支付的税费有:印花税、产权登记费、契税、公证费、查证费、贴花税、交易费及其他、抵押登记费,且其须于签署房地产买卖认购合同时交付,同时反诉被告还承诺:如果其办理过户手续时不按反诉原告房产证价格过户,由此产生的买卖双方税费全部由其承担。
双方在所签上述合同的第三条第2项中反诉原告承诺反诉被告:在反诉被告收到房屋使用权开始起9个月内负责办理其房产证过户手续,如果9个月到期,由于开发商或反诉原告原因,不能办理反诉被告房产证过户手续,反诉被告可向反诉原告书面申请退房,反诉原告承诺在收到反诉被告书面申请退房10日内退还其所付房款及办证税费,反诉被告承诺其装修房屋费、公证费及使用后所交房屋管理费、水电费、煤气及有线电视开通费等费用由反诉被告自行承担。该条第三项约定,如果开发商初始登记完成,反诉原告已经书面或电话通知反诉被告3日内办理房产证过户及抵押手续,由于反诉被告原因在规定时间3日内(节假日除外),不去办理反诉被告名下房产证及抵押贷款手续,反诉原告到期有权收回上述房屋转让他人,反诉被告所交房款归反诉原告所有,反诉被告无条件搬出,其入伙装修房屋费、公证费及使用后所交房屋管理费、水电费、煤气及有线电视开通费等费用由反诉被告自行承担,由此造成一切损失由反诉被告承担。在该合同的附加条款中双方特别约定此物业如产生行政处罚的费用由反诉原告承担。
上述合同签署后,反诉被告于20__年12月7日向反诉原告只支付了购房款30万元和公证费、副本费360元。反诉原告于20__年12月28日将合同项下房屋交付反诉被告使用(详见反诉被告提交的深圳市__________物业管理有限公司阳光明居管理处证明)。根据当时银行规定的二手房买卖贷款首期款只需支付30%,银行贷款70%即可购买,反诉被告须支付首期款30%即360520元才有资格入住涉案房屋,但是反诉被告只支付了300000元首期款就要求入住,一直拖欠反诉原告首期房款未付。反诉原告根据认购合同第三条第2款的约定,于20__年9月12日下午5:30到反诉被告的住处深圳市罗湖区__________路__________大厦__________号送达了一份《通知函》,通知反诉被告反诉原告已经无能力继续履行认购合同第三条第2款,如果反诉被告不愿意购买上述房屋,在20__年9月30日前来反诉原告办理解除合同和退房手续,反诉原告在合同解除10日内,退还反诉被告首期款,收回上述房屋;反诉被告应付清房屋使用期间的管理费、水电费等一切费用,使用期间装修费自理。如果反诉被告愿意承担房产证无法办理的风险,反诉原告要求反诉被告必须在20__年9月30日前至反诉原告处签订补充合同,并告知反诉被告:根据20__年9月银行的新规定,二手房买卖,第一套房购买者贷款首期款只需支付30%,银行贷款70%,已经支付30%房款的,须支付剩余的70%购房款,待付清购房款后可以继续使用上述房屋。如不能一次付清购房款,反诉原告会请求建设银行审核反诉被告的贷款资格,银行确认为第一套房合格贷款人,除已支付的30%房款外,其余房款反诉原告将按现在银行一套房贷款利率年息5.945%借款给反诉被告。第二套房购买者贷款首期款需支付50%,银行贷款50%,如反诉被告经银行确认为第二套房合格贷款人,则须在20__年9月30日前补齐50%首期款。鉴于反诉被告属于第二套房以上,需要付清全款,反诉原告一直电话通知反诉被告,向其催收首期房款欠款60520元及交齐剩余购房款未果。反诉被告从20__年10月11日起已无合法根据占用反诉原告房屋至今未还。反诉原告几经努力,于20__年7月16日协助开发商将深圳市罗湖区阳光明居丙栋房屋初始登记办理好。根据认购合同第三条第3款的规定,反诉原告在20__年7月20日通过特快专递发《办证通知函》给反诉被告(已签收),按照深圳市政府办理二手房买卖过户的最新规定,要求反诉被告在收到通知3天内提供个人及家人身份证,户口本,结婚证(或单身证、离婚证),社保卡和社保清单,工资收入流水,纳税证明,收入证明,家庭房产查档证明,定金收据,首期款收据,认购合同给反诉原告,并且要求反诉被告于接到本通知函后3日内与反诉原告签订《阳光明居房屋买卖补充协议》。同时,反诉原告还明确告知反诉被告,根据深圳市政府有关限购的规定,若其无资格以自己的名义继续履行《认购合同》并签订《阳光明居房屋买卖合同》,即无法办理房产过户手续,应当于收到本通知函之日起3日内与反诉原告办理解除《认购合同》事宜,反诉原告将在签订《解除合同书》当日办理退款手续,同时反诉被告需将房屋退还反诉原告。
出卖人:
【法定代表人】【负责人】:国籍:
【身份证】【护照】【营业执照注册号】【其他:】:
通讯地址:
手机)
【代理人】:国籍:
【身份证】【护照】【营业执照注册号】【其他:】:
通讯地址:
邮政编码:联系电话:
购买人:-------
【法定代表人】【负责人】:国籍:
【身份证】【护照】【营业执照注册号】【其他:】:
通讯地址:
邮政编码:联系电话:
【代理人】:国籍:
【身份证】【护照】【营业执照注册号】【其他:】:
通讯地址:
邮政编码:联系电话:
购买人:-------
【法定代表人】【负责人】:国籍:
【身份证】【护照】【营业执照注册号】【其他:】:
通讯地址:
邮政编码:联系电话:
【代理人】:国籍:
【身份证】【护照】【营业执照注册号】【其他:】:
通讯地址:
邮政编码:联系电话:
购买人为两个以上的,购买人信息按上述格式另附。
根据《中华人民共和国民法典》等法律、法规,甲乙双方遵循自愿、平等和诚实信用原则,经协商一致,签订本合同。
一、房屋基本情况
甲方所售房屋坐落为:
。
该房屋建筑面积为:平方米。
该房屋用途为:住宅。
该房屋由甲方以【买卖】【受赠】【继承】【拆迁安置】【其他:】方式取得。
该房屋房地产权证号为:
该房屋占用范围内的国有土地使用权以【出让】【划拨】方式取得。
二、成交价格
该房屋总成交金额为元整该成交价格包含该房屋设施设备、装饰装修、相关物品等。
三、购买方共有方式
乙方为两人以上的,其共有方式为【共同共有】【按份共有】,共有方式为按份共有的,约定的具体份额为:
四、成交方式
甲乙双方系通过方式达成该房屋买卖。
自行成交。
经纪成交。房地产经纪服务提供方名称:-------
房地产经纪机构备案证书号:
通讯地址:
邮政编码:联系电话:
五、甲方关于产权状况、出租情况及户籍情况的承诺
甲方保证该房屋产权权属真实、清晰、合法,无任何权利转移受限制情况,相关权利人同意出售上述房屋。
甲方保证该房屋结构无拆改或拆改已得到相关行政管理部门的同意并持有合法、有效证明文件。
该房屋的抵押情况为
1、该房屋未设定抵押权。
2、该房屋已设定抵押权,抵押权人已出具同意转让的书面材料,抵押权人为:,抵押合同登记号为:,甲方应于年月日前办理抵押注销手续。
该房屋的租赁情况为:1、甲方未将该房屋出租。
2、甲方已将该房屋出租:【乙方为该房屋承租人】【乙方已知晓该房屋已出租且承租人已放弃优先购买权】。
该房屋附着户籍情况为:
1、该房屋未附着户籍。
2、该房屋已附着户籍,甲方承诺于年月日之前迁出。甲方未按约定期限迁出户籍的,应当自承诺迁出之次日起至实际迁出之日止,按日向乙方支付已付房价款万分之.的违约金。
六、付款方式
按揭付款。
1.
2.
.双方同意,上述款项的支付通过【甲乙双方自行划转】【存量房交易资金专用账户划转】。
七、权属转移登记
甲乙双方同意,自本合同签订之日起日内,由【甲乙双方共同】向房屋所在地土地房屋登记机构申请办理房屋权属转移登记手续。
八、税费承担
双方约定,按以下第种方式承担该房屋权属转移登记相关税费:
由乙方一并承担
由甲乙双方按规定各自承担。
九、房屋交付
甲方应当在将房屋交付给乙方。房屋交付时,应当履行以下手续:
甲方保证该房屋附属设施、设备、其装饰装修保持良好
甲方结清已经产生的水、电、气、电话、有线电视、物业管理、专项维修资金等相关费用,并协助乙方办理上述项目过户登记手续
甲方、乙方共同对该房屋附属设施设备、装饰装修、相关物品清单等具体情况进行验收
甲方将相关费用缴结票据交付乙方
移交房门钥匙
其它:。
十、相关违约责任
甲方逾期交房的违约责任
甲方未按本合同约定将该房屋交付乙方的,按下列第种方式处理。
1、按逾期时间,分别处理和不作累加)
逾期在日之内,自交付期限届满次日起至实际交付之日止,甲方按日计算向乙方支付已付房价款万分之的违约金,合同继续履行
逾期超过上款约定时间的,乙方有权退房。乙方退房的,甲方应自退房通知送达之日起日内退还已付房价款,并按已付房价款金额的%向乙方支付违约金。乙方要求继续履行合同的,合同继续履行,自本合同第九条约定的最后交付期限次日起至实际交付日止,甲方按日向乙方支付已付房价款万分之的违约金。
2、
乙方逾期付款的违约责任
乙方未按付款约定时间付款的,按照下列第种方式处理。
1、按逾期时间,分别处理和不作累加)
逾期在日之内,自约定应付房价款期限届满次日起至实际支付之日止,乙方按日向甲方支付未付部分房价款万分之的违约金,合同继续履行
逾期超过上款约定时间的,甲方有权解除合同。甲方解除合同的,乙方应自解除合同通知送达之日起日内按累计逾期未付部分房价款金额的%向甲方支付违约金,甲方退还乙方全部已付房价款。甲方不解除合同的,合同继续履行,自本合同约定的未付房价款期限次日起至实际支付未付部分房价款之日止,乙方按日向甲方支付逾期未付房价款万分之的违约金。
2、
。
未按约定办理房屋权属转移登记的违约责任
甲乙双方未能在上述约定期限内向房屋所在地土地房屋登记机构申请办理房屋权属转移登记手续的,双方同意按下列方式处理:
1、因甲方责任导致的,乙方有权退房乙方退房的,甲方应当自退房书面通知送达之日起日内退还乙方全部已付房价款,并向乙方支付已付房价款%的违约金乙方不退房的,自本合同第七条约定的期限届满次日起至实际办理申请日止,甲方按日向乙方支付已付房价款万分之的违约金。
因乙方责任导致的,甲方有权解除本合同甲方解除合同的,甲方应当自解除合同书面通知送达之日起日内退还乙方全部已付房价款,乙方应当向甲方支付已付房价款%的违约金甲方不解除合同的,自本合同第七条约定的期限届满次日起至实际办理申请日止,乙方按日向甲方支付已付房价款万分之的违约金。
2、
十一、其他约定:
甲方保证已如实介绍该房屋权属状况、附属设施设备、装饰装修情况,乙方已对上述房地产作充分了解并实地看房,对该房屋现状无异议,愿意购买该房屋。
随房屋同时转让的设施设备、装饰装修、相关物品由甲乙双方另行约定。
本合同所列地址为各方准确联系地址,相关文书送达到该地址,即视为送达给其本人,任何一方地址变更,应及时书面通知相关方,否则自行承担相关责任。
若遇争议,双方应协商解决协商不成的,可依法选择
1、向人民法院起诉。
2、向重庆仲裁委员会申请仲裁。
3、。
本合同未尽事宜,可补充或变更相关约定,本合同补充条款与正文条款不一致的,以补充条款为准。
本合同连同附件共页,经双方签字或盖章方生效。本合同壹式份,甲乙双方各执份,、和登记机构各执壹份,具有同等法律效力。本合同自签订之日起生效。
甲方:乙方:
法定代表人:法定代表人:
委托代理人:委托代理人:
签约时间:年月日签约时间:年月日
签约地点:签约地点: